1、工程合同的模板是什么
XXX雇主(以下简称甲方)
XXX承包商(以下简称乙方)
本条款由双方协商制定,双方必须遵守。1承包工程:本工程土方开挖、运输、平整。二是承包方式:开挖、运输、平整,不得转包。合同价格:挖运土方元/m3(石砂)。>根据图纸要求,开挖和填筑应在4天内完成。5质量和施工要求:
1。基层的平面位置、底面尺寸、坡度、标高、持力层应符合设计图纸要求,其偏差应控制在施工规范允许的范围内。
2。位置、尺寸、标高符合设计要求。回填时应清除草皮、杂物和积水,并分层夯实,夯实后的密实度应符合设计要求。
4。土方开挖完成后,必须经设计、施工(监理)、公司、质监站验收合格,否则将承担翻修、返工费用。6安全要求:
1。乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全防范工作,并做好开工前的交底记录。
2。严格按照《土石方施工技术操作规程》中的安全注意事项进行施工。否则,发生安全事故由乙方负责。遵守施工现场的规章制度,服从现场管理人员的指挥和上级部门的监督管理。
4。挖出的土方应堆放在指定地点。确保施工道路畅通。雨季施工时,应注意边坡的稳定性,加强检查工作,必要时可减速或设置支护板。遇有地下水或预埋管线、电缆时,应及时向施工现场负责人报告,并采取排水、防水等措施。7结算方式:采用现金支付,工程款于开挖工程竣工验收后第二天支付。
8。仲裁调解:发生劳动争议和经济争议,双方同意由劳动仲裁部门或者人民法院调解。
单位工程负责人(甲方):
合同组组长(乙方):电话:
电话:
年/月/日
二。业主在道岔工程承包许可证等方面的责任。工程位置责任
确定建筑物、道路、线路和下水道的定位桩、水准点和坐标控制点。开工前,接通施工现场水源、供电、交通道路,拆除房屋和障碍物(委托承包人的除外)。材料保证责任按双方约定的分工范围和要求提供材料设备。资金担保责任向经办行提交资金拨付所需的文件(对贷款或自筹资金的项目,保证资金提供者按时办理资金拨付和结算;未按合同规定时间拨付项目资金的,按逾期支付违约金)应支付款项。发包人组织有关单位对施工图纸和其他技术资料进行审批,并按合同规定的时间和份数交付承包人。发包人派现场代表监督工程进度和质量,检查隐蔽工程,办理中间交接工程验收手续,并负责签证、解决发包人应解决的问题等事宜。8。因中途停工、延误或设计变更、设计错误造成的停工、窝工、返工、倒运、机械设备转移、材料构件积压等损失和实际费用,由发包人承担。
全文1.0千字,阅读预计需要4分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案