上诉人上海枫叶置业有限公司(以下简称枫叶公司)建设工程监理合同纠纷一案，不服上海市普陀区人民法院(2003)普民三(民)初字第4322号民事判决，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

原审审理查明本诉方面的事实：本市岚皋西路176号实地公寓的开发商原是上海实地置业有限公司，该公司因债务纠纷而致在建工程实地公寓被整体拍卖。2001年6月15日，枫叶公司经竞拍取得实地公寓再建权，再建工程称为新实地公寓。新实地公寓由一幢20层的主楼和一幢8层的小高楼组成，枫叶公司买受该工程时，小高楼尚未建造。为此，枫叶公司与上海天马建设工程监理合作公司(以下简称天马公司)于2001年11月14日签订《建设工程委托监理合同》一份，约定由天马公司对新实地公寓小高层的施工过程进行监理，监理费人民币(以下币种均为人民币)7万元，监理期间为2001年11月1日至2002年5月30日。由于工程未按时竣工，双方于2003年7月3日签订《新实地公寓监理补充合同》一份，约定：由于非监理因素造成工期延误，致监理服务期延长，经双方协商，枫叶公司于2003年7月一次性补偿天马公司5万元。同天，枫叶公司开具5万元支票一张，由于书写不规范而退票。之后，双方对此意见不一，天马公司向法院起诉，请求判令枫叶公司支付监理期延长的补偿费5万元，本案受理费由枫叶公司负担。

原审审理查明反诉方面的事实：枫叶公司于2003年3月14日起办理新实地公寓20层主楼的竣工验收手续，在《建设工程竣工验收备案表》中，无监理单位签字盖章。同年3月3日，枫叶公司与案外人上海普陀区工程建设总承包有限公司(简称为总承包公司)签订《补充协议》一份，内容为由总承包公司配合枫叶公司，对拍卖前已完工的主体工程在验收时以自己名义组织竣工验收和竣工资料备案工作。《补充协议》中未涉及费用问题。2003年3月7日、5月22日，枫叶公司分两次向总承包公司支付6万元。而枫叶公司与天马公司于2001年11月14日签订的《建设工程委托监理合同》附加协议条款中约定：监理方承诺，帮助委托人完善前期20层主楼工程在2001年10月8日前已完工程中，须由监理签章的资料工作(仅就已形成的资料面上的部分)，并不再另行收费。枫叶公司以此为依据，认为天马公司理应在20层的主楼工程验收备案表上签章，由于天马公司不配合，导致枫叶公司向总承包公司多支出6万元，故提出反诉，请求判令天马公司向枫叶公司赔偿违约金5万元。

本诉方面的争议焦点是：枫叶公司承诺向天马公司补偿人民币5万元的行为是否有效。天马公司认为，延长监理期间非天马公司责任，双方协商后约定由枫叶公司对此作出补偿，该行为有效;枫叶公司认为该行为是在受要挟的情况下作出，枫叶公司开具无效支票以示该行为非枫叶公司真实意思，故该行为无效。

反诉方面的争议焦点是：枫叶公司因工程验收向案外人总承包公司支付6万元是否属于损失，如果属于损失，是否可在本案中反诉。枫叶公司认为，由于天马公司未按合同约定协助天马公司办理20层主楼的验收手续，天马公司只能向他人求助，该损失是由于天马公司违约所致，理应由天马公司承担，可构成反诉;天马公司则认为，合同中未约定违约金，且本诉的标的是小高层的延长监理期间的补偿，与20层主楼工程无关。

原审法院认为：

一、本诉方面：枫叶公司与天马公司是委托合同关系的双方当事人，理应遵守诚实信用原则。枫叶公司委托天马公司对新实地公寓8层的小高楼工程进行施工监理，约定了监理的时间、报酬。由于工期长，监理期间相应延长，因此，双方签订了《新实地公寓监理补充合同》，该补充合同虽无枫叶公司方的法人章，而是由其工作人员杜家骅签名，枫叶公司对该形式予以认可，法院对此形式要件予以认定。补充合同写明工期的延误非监理因素，并约定对由此延长的监理期间，由枫叶公司支付5万元作为补偿。双方对补充合同的真实性无异议，枫叶公司以该补充合同在受要挟的情况下签订为由而否定其效力，但补充合同的内容只反映了双方在友好协商之下签订了该合同，无法证明枫叶公司受天马公司的要挟。新实地公寓20层主楼验收时，备案表上确实无监理单位签章，但是，验收时间是2003年3月14日起至同月18日，而双方签订补充合同的时间是2003年7月3日，如果天马公司以不配合主楼的验收为要挟，枫叶公司完全没有必要在主楼验收的几个月后再与天马公司签订补充合同。枫叶公司目前递交的证据无法证明补充合同为无效合同，故枫叶公司理应按合同履行付款义务。且监理期间确实因工程延误而延长，天马公司也因此受到损失，因此，双方协商由枫叶公司对天马公司因延长监理期间所遭受的损失进行补偿是符合情理的，补充合同无其他无效因素，属于有效合同，枫叶公司理应按约履行。

二、反诉方面：枫叶公司要求天马公司赔偿违约金，依据是《建设工程委托监理合同》附加协议条款第一条、枫叶公司与承包总公司的《补充协议》和《建设工程竣工验收备案表》。从《建设工程委托监理合同》来看，该条款的内容为天马公司帮助枫叶公司完善前期20层主楼工程在2001年10月8日前已完工程中须由监理签章的资料工作，并不再另行收费，该条款中未约定违约责任。《补充协议》没有费用方面的约定，无法认定枫叶公司所支付的6万元是基于《补充协议》的约定，无法推定枫叶公司损失6万元。备案表上确实没有天马公司盖章，但枫叶公司无证据证明天马公司有在该备案表上盖章的义务。枫叶公司的诉讼请求缺乏相应的证据证明，法院不予支持。