只要超过约定的工程款支付时间没有支付工程款的就算违法；如果当事人对工程款的支付时间没有约定或约定不明的，下列时间应视为付款时间：

1.建设工程实际交付的，为交付之日；

2.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

3.建设工程未交付，工程款也未结算的，为当事人起诉之日。

超过上述日期还没有支付工程款的，则是违法的。

如果发包人拖欠工程款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

一、工程款拖欠怎么办

工程款拖欠的，可以请求人民法院将该工程依法拍卖，然后就起价款优先受偿的。当建设工程完工后，发包人应当进行验收，经过验收合格的，应当按照约定支付工程款，发包人不按照约定支付工程款的，承包人可以向人民法院提起诉讼，请求人民法院将该工程进行拍卖，然后承包人就价款优先受偿，按照约定的价款获得工程款。

二、工程停工后怎样索赔

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内，无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。