甲供材料不合格能够索赔。按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的。既然约定了采购的方式，发包方就不应当指定，若指定的话，则与该条规定抵触，就属于无效的。施工单位可以直接通知甲方使用材料的风险。承包人应当妥善留存证明甲供材料存在质量缺陷的证据，具体可采用照相、录像、要求发包人驻场代表或承运人员签字的方式进行。

甲供材料质量缺陷

实践过程中，发包人可能由于缺乏经验或其他原因导致提供的甲供材料存在质量缺陷，影响施工的有序进行，造成承包人损失并引致承包人索赔。因此，作为承包人，对于发包人提供的设备、材料也要本着审慎原则进行必要的检测、试验，对于质量不合格的设备和材料，要保留好检测、试验记录及样品，及时向发包人反馈意见，拒绝使用并要求发包人更换。同时，对于相应设备、材料更换所导致的工期延误、费用损失，承包人也应及时核算和主张。对此，承包人要注意完成以下工作：

（一）及时查验甲供材料，包括采用检测、试验等方式；

（二）拒绝接受缺陷材料；

（三）以照相、录像、要求发包人现场代表或承运人员签字等方式妥善保留甲供材料存在质量缺陷的证据；

（四）书面函告发包人，明确甲供材料存在质量缺陷的事实，向其明确相关甲供材料的使用时间，要求发包人及时处理。

索赔依据：

1．《质量管理条例》第14条规定

2．《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第9条

3．《标准施工招标文件》第5．2．6、5．4．3项

4．《标准设计施工总承包招标文件》第6．2．6项、6．5．3项

《中华人民共和国建筑法》第二十五条按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。