承包人如何向发包人索赔

大家都在问查看更多

• 问发包人违约还如何索赔
  

  根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

• 问承包人能向发包单位索要施工款吗
  

  如果承包人又对工程进行了转包或分包，实际施工人有权向发包单位索要施工款。根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。 实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

• 问发包人可以给承包人索赔损失么
  

  在工程建设中，承包人造成的损失不能索赔；非承包人造成的损失分为两种情况：1。人为造成的（如监理、设计等。）可以索赔工期和费用；2、非人为（如地震、暴雨等自然灾害）只能索赔工期，不能索赔费用。在这种情况下，通常是工程保险，而不是业主。

相关法律短视频查看更多

• 1'08
  承包方可按什么程序向发包方索赔

  1,024人已观看

• 0'44
  发包人的反索赔是什么

  1,439人已观看

• 0'58
  承包人可以索赔的施工赔偿有哪些

  1,635人已观看

• 1'56
  发生工伤后如何索赔

  14,767人已观看

相关普法查看更多

• 
  发包人可以向承包人索赔吗？

  139人已浏览

• 
  发包人可以向承包人索赔吗

  310人已浏览

• 
  承包人可以向发包人索赔吗?

  437人已浏览

• 
  发包人向承包人的索赔包括什么

  228人已浏览