这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。对于这类纠纷，作为施工方要尽量完善施工手续。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。
针对因延误工期发生的工程款拖欠纠纷该如何处理，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
拖欠工程款纠纷处理：发包人未按约定支付价款的，承包人可督促发包人在合理期限内支付价款。逾期不支付，协议折价，也可请求人民法院依法拍卖该项目。
拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一，出现拖欠工程款的情况不同，其处理方式也有不同。 譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为，应当通过诉讼方式尽快取得法院生效判决， 理由是如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。 只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。
相关专题
网友热门关注
