建设工程施工工期顺延的法律规定是什么?
时间:2023-11-14 20:10:06 328人看过 来源:互联网

根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:1指令错误,2未按合同时间提供图纸,3延期开工或暂停施工,4未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,5对工程质量的检验影响施工正常进行,6未按照合同时间支付工程预付款和进度款,7供应的材料设备不合格。

根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:

1.如果指令错误,可以顺延工期。

2.如果未按合同时间提供图纸,也可以顺延工期。

3.如果延期开工或暂停施工,同样可以顺延工期。

4.如果未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,也可以顺延工期。

5.如果对工程质量的检验影响施工正常进行,同样可以顺延工期。

6.如果未按照合同时间支付工程预付款和进度款,也可以顺延工期。

7.如果供应的材料设备不合格,同样可以顺延工期。

根据合同条款,哪些情况可以导致工期顺延?

根据合同条款,工期顺延的情况主要包括以下几种:首先,因不可抗力导致施工进度延误;其次,合同一方未能按照约定时间交付材料、设备或施工场地;第三,施工过程中发生重大事故或质量问题,需要额外时间进行修复或更换;第四,施工过程中遇到政府政策或法规变化,导致施工进度受到限制;第五,施工过程中受到相邻施工单位的影响,导致施工进度延误;第六,施工过程中遇到自然灾害等不可抗力因素,导致施工进度受到严重影响;第七,施工单位发生变更,需要重新进行合同谈判和施工安排;第八,施工过程中发生人身伤害或财产损失事件,需要额外时间进行处理和维修;第九,施工单位未能按照合同约定完成施工任务,需要额外时间进行施工;第十,施工单位在施工过程中存在违规行为,需要额外时间进行整改;第十一,施工单位与业主发生纠纷,需要额外时间进行协商和解决;第十二,施工单位需要进行检测和检验,以确保施工质量符合要求;第十三,施工单位需要进行试运行和验收,以确保施工质量符合要求。

综上所述,根据合同条款,以上情况均可以导致工期顺延。因此,在施工过程中,各方应当严格遵守合同约定,尽量避免上述情况的发生,以保证施工进度和质量。

总之,根据合同条款,以上情况均可以导致工期顺延。因此,在施工过程中,各方应当严格遵守合同约定,尽量避免上述情况的发生,以保证施工进度和质量。

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

全文1.1千字,阅读预计需要4分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#工程施工 最新知识
针对 建设工程施工工期顺延的法律规定是什么?您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对 建设工程施工工期顺延的法律规定是什么?您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...