一、工程延期违约合同违约金标准是多少?

工程延期的违约金标准不是法定的。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

二、工程施工合同怎么写?

建设工程施工合同

协议书

发包人(全称)：_________

承包人(全称)：__________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：___________

工程地点：___________

工程内容：___________

工程立项批准文号：_______

资金来源：___________

2、工程承包范围

承包范围：___________

3、合同工期

开工日期：___________

竣工日期：___________

合同工期总日历天数___天。

4、质量标准

工程质量标准：_________

5、合同价款

金额(大写)：______元(人民币)______元

6、组成合同的文件

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：____年__月__日

合同订立地点：___________

本合同双方约定___________后生效。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

在工程施工的过程中，正常情况下应该按照合同约定的工期完工，若施工方没有任何正当理由延期完工，需要承担违约责任，支付了违约金以后，仍然要履行施工义务，需要保质保量的完成工程施工。