建筑工程索赔金额的法律规定-法师兄

法律分析一般进行建筑工程索赔的期限是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

答

《民法典》有关建筑工程索赔的规定如下： 1、《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的...

答

法律分析索赔建筑工程的材料依据有：建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决...

一般进行建筑工程索赔的期限是28天。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

法律咨询解答《民法典》有关建筑工程索赔的规定如下： 1、《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 2、《民法典》第八百条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘查人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。 3、《民法典》第八百零一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 4、《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 5、《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。相关法律规定《民法典》第七百九十八条

（1）按建筑工程索赔的目的分：有工期延长索赔和费用损失索赔，前者是由于非承包商方面的原因造成工程延期；后者是因发生索赔事件，承包商向业主提出的费用损失的索赔。（2）按索赔的合同依据分：有合同内索赔和合同外索赔，前是可在合同条款内找到索赔依据的，这类索赔争议少，监理工程师可全权理；后者是在合同条款内很难找到直接依据，但承包商可通过普通法律和己的经验来实现。此项索赔由业主决定是否赔偿，监理工程师无权决定。述有一种叫道义索赔，这种索赔是承包商对标价估计不足，在克服了巨大困难而蒙受重大损失并完成了合同规定的施工任务后，向业主提出的优惠性质的索赔。（3）按索赔处理方式分：有单项索赔和总索赔，前者是在一项索赔事件发生后的有效期间内，立即进行的索赔；后者是承包商在竣工之前，综合各项索赔的总索赔。