相关问答
一、工期延误能否鉴定 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期...
1、法律上没有明确规定违约金为多少; 2、到底该如何赔偿,要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定,若没约定具体的违约金数额或者计算方法,则...
大家都在问查看更多
一般工程延期违约金如下计算: 1、首先违约金的计算依据是合同总价; 2、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理, 约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一般来说,双方约定的违约金标准最好不要超过实际损失的30%,如果超过30%,有可能会被人民法院认定为违约金过高。
一、工期延误能否鉴定 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二: 1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双
过错分担法。如果存在两个以上的误期因素,根据当事人造成误期的过错大小或原因力比例决定误期责任的承担。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
144人已浏览
1,075人已浏览
167人已浏览
178人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询