相关问答
依据合同工期的网络进度计划图,对比承包人完成各种原因增加的工程量所需用工时,并考虑工序改变等影响,分析干扰事件发生之后的工期损失,计算索赔值...
合同中约定多少就是多少法律不干涉,如果产生诉讼纠纷,法院会考虑不支持过高的赔偿即"应赔偿对方因此造成的损失,并赔偿不高于损失30%的违约金”...
大家都在问查看更多
1、法律上没有明确规定违约金为多少; 2、到底该如何赔偿,要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定,若没约定具体的违约金数额或者计算方法,则你可以拒绝;但业主方可以主张实际损失赔偿,那么业主方要对他的实际损失进行举证; 3、工期延误并不一定是承包方的责任,你可以严格审查一下整个建筑施工过程中,有没有因为业主的原因导致停工的情形、有没有现场签证、设计变更或者其他原因导致工期应当延长的情形等。
一、工期延误能否鉴定 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二: 1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双
1。由于B公司的原因导致了工期延误,B公司构成违约,应该按合同约定承担违约责任,如果合同未约定违约金,你公司可以请求B公司赔偿给你们公司造成的损失;2。由于B公司违约在先,你公司拒绝支付B公司的1万多元的余款的行为不构成违约;3。你公司可以起诉B公司要求承担赔偿损失的责任,也可以等B公司起诉你公司的时候提起反诉,如果你公司有足够证据证明因为B公司的工期延误给你公司造成了10万元的损失的话,法院会支持你公司的请求;4。如果你没有足够的证据证明自己的损失的话,是无法得到对方赔偿的,此时建议你公司同B公司协商解决。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
149人已浏览
119人已浏览
96人已浏览
322人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询