相关问答
出现工期延误，首先要看工期延误的具体原因：第一种情况：如果工期延误的原因是双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等。，或者不可抗力造成的...
误诊延误了治疗，造成了病情严重的损害后果，属于医疗过错，可以要求医院赔偿。具体赔偿项目可以根据《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解...
大家都在问查看更多
延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。
1、法律上没有明确规定违约金为多少； 2、到底该如何赔偿，要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定，若没约定具体的违约金数额或者计算方法，则你可以拒绝；但业主方可以主张实际损失赔偿，那么业主方要对他的实际损失进行举证； 3、工期延误并不一定是承包方的责任，你可以严格审查一下整个建筑施工过程中，有没有因为业主的原因导致停工的情形、有没有现场签证、设计变更或者其他原因导致工期应当延长的情形等。
工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔，根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。实践中，误工期一般也是以实际的住院时间和必要的休养时间组成的，在伤害或疾病的医疗过程当中，住院期加上医院病例给予的修养期是误工期。
相关普法查看更多
794人已浏览
148人已浏览
1,097人已浏览
155人已浏览
网友热门关注
