相关问答
1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。 ...
工程索赔需要注意问题： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能...
大家都在问查看更多
索赔事件发生时首先是承包商提出索赔的申请，我国《建设工程施工合同》规定，索赔事件发生28日内，向工程师发出索赔意向通知，合同实施过程中，凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内，必须以正式函件通知工程师，告知对此事项索赔，同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时，工程师有权拒绝承包人的索赔要求。FIDIC合同中如果承包商认为有权得到竣工时间的任何延长期或任何追加付款，承包商应当向工程师发出通知，说明索赔的事件或情况，该通知应当尽快在承包商察觉或者应当察觉该事件或者情况后的也是28天内发出。如果承包商未能在上述28天内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包商无权获得追加付款，而业主应免除有关该索赔的全部责任，同样索赔要求得不到支持。 申请提出后，《建设工程施工合同》规定，发出索赔意向通知28天内，向工程师发出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料，应抓紧准备索赔的证据材料，包括事件的原因，对其权益影响的证据资料索赔的依据，以及其他计算出的误差事件，影响要求的索赔额和申请展延工期天数，并在索赔申请发出的28天内提出。在FIDIC合同中承包商察觉或者应当察觉该事件或情况42天内，或在承包商可能建议工程师认可的其他期限内，承包商应当向工程师提交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和或追加付款的全部详细资料。如果引起索赔的事件或者情况具有连续影响，则： (1)上述充分详细索赔报告，应被视为中间报告; (2)承包商应当按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔延误时间和或余额，以及所有可能的合理要求的详细资料; (3)承包商应当在索赔事件或者情况产生影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，递交一份终索赔报告。
一、交通事故索赔注意事项1、注意交通事故的诉讼时效。交通事故涉及到人身伤害的，诉讼时效是一年，一般自治疗终结之日起算。交通事故如果不涉及人身伤害的，诉讼时效是两年。2、起诉时注意申请才财产保全。由于诉讼过程耗时较长，肇事方可能在诉讼过程中将肇事车辆转移过户，造成“无财产可供执行”的状况，受害者的权益难以保障，因此，在起诉的时候申请财产保全可以保证判决能够得到更好的执行。3、申请先于执行。交通事故造成人身损害，住院治疗期间的医疗费用可以在诉讼中申请先予执行。4、选择管辖法院。被告住所地和交通事故发生地的法院均有管辖权。而赔偿标准按照受诉法院所在地的标准赔偿，所以受害人应当向赔偿标准高的管辖法院起诉。5、注意相关证据的保存。证据是诉讼的关键。发生交通事故后，应尽快与律师取得联系，委托律师来代理索赔，可能你的索赔将会取得事半功倍的效果。二、交通事故如何申请先予执行先予执行的条件是：1、当事人之间权利关系明确，不先予执行会严重影响申请人的生活和生产经营的；2、被申请人有履行能力；3、在作出判决之前采取。先予执行的范围主要有三类：1、追索赡养费、扶养费、抚养费、抚恤金、医疗费用的案件；2、追索劳动报酬的案件；3、因情况紧急需要先予执行的案件。先予执行必须有当事人的申请，人民法院不能主动采取先予执行的措施。人民法院认为有必要的，可以责令申请人提供担保，不提供担保的，驳回申请。如果认为申请符合法律规定的条件，应当作出裁定。裁定一经送达当事人，即发生法律效力，不得上诉，但可以申请复议一次。复议期间，不停止执行。
施工合同应注意以下几点：一是合同主体审查。承包人和发包人应注意审查对方的资格。二是工程范围。发包人和承包人应当明确约定合同工程范围的条款。三是建设工期。合同应准确完善工期。四是工程质量。五是工程造价。发包人和承包人应注意工程造价和合同造价的约定。第六，技术资料的交付时间。承包人应注意合同中约定发包人提供施工技术资料的时间。第七，材料和设备的供应责任。第八，工程进度款的拨款和结算。一般按月付款或按工程进度拨付。九、竣工验收。应以国家有关部委颁发的有关规定、其他有关竣工验收规定和施工图纸说明书、施工技术文件为依据。十、质量保证范围和质量保证期。十一、违约责任的约定应具有可操作性，有利于执行。十二、其他条款。例如1、作为承包人或发包人，由于工程量大或工程量大，办理授权手续、职责和权限。2、争议管辖协议不得违反等级和专属管辖的规定，仲裁委员会的名称应准确选择。3、双方对合同履行有特殊要求的，应当在合同中明确约定。
相关普法查看更多
114人已浏览
645人已浏览
710人已浏览
142人已浏览
网友热门关注
