首页

我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

工程索赔应注意哪些事项

2022-04-13 720人已浏览

莫满军律师专职律师

北京市尚权(深圳)律师事务所

擅长：刑事辩护

近期30天评分：5.0 服务人数：465
拨打电话

专业分析

工程索赔当然要注意以下几点： 1、索赔时效，索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔； 2、索赔证据是索赔成败的关键； 3、索赔协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。根据相关法律规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

法律依据

《中华人民共和国民法典》
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

以上内容为法师兄与律师联合制作，版权所有，未经许可不得以任何形式复制、转载。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

11,079位律师在线累积服务3,700万人/次

他们的问题正在被解答：

朋友欠钱不还怎么办，联系不上有没有好的解决办...
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实来处理
刑罚的轻重高低应当与犯罪分子所犯罪行相适应

相关问题热门关注

法师兄律师普法详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询