违约方的责任怎么约定-法师兄

1、违约责任条款可由合同当事人在合同里面作详细约定，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、在合同中可以约定一条总的违约条款：任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金；该违约金不足以弥补守约方实际损失的，还可以约定赔偿金，如双方均违约的，各自承担相应的责任。 3、违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

《民法典》第五百八十二条，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小；可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

答

违约责任的形式一般包括： 1、继续履行：继续履行也称强制实际履行，是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。 2、...

答

1、违约责任条款可由合同当事人在合同里面作详细约定，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、在合同中可以约定...

一、《建设工程施工合同》就交工日期及逾期交工应承担的违约责任有明确约定《建设工程施工合同》约定，开工日期2008年4月20日，竣工日期2008年11月30日发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，第三建设公司可停止施工、工期顺延，由博嘉公司承担违约责任承包人在保证质量的同时，保证2008年11月30日按博嘉公司下发交屋标准的工作内容全部完成，如不能按调整后的计划如期交工，愿承担每延期一天10万元的工期违约金，总额不超过300万元二、广厦新城项目B区工程未能在约定时间内完工，双方均有责任从施工过程中的会议纪要及双方往来函看，造成工程逾期的原因有两方面一方面，前期开工准备及施工进度缓慢主要责任在于第三建设公司施工能力不足，管理不到位，影响工期另一方面，博嘉公司亦并未完全按照《建设工程施工合同》约定及时供给混凝土，如期、足额支付工程款，影响了工程进度综上，结合双方实际履约行为及《建设工程施工合同》中有关约定，在履约中，第三建设公司存在开工准备不足、前期施工能力不够、工程管理存在缺陷、擅自撤场等履约瑕疵；博嘉公司存在混凝土供给不及时、支付工程进度款不足、未经竣工验收擅自使用等履约瑕疵；还存在着承发包双方沟通、协调、配合等方面缺陷以上综合原因，或先后、或交叉、或共同作用下导致工期延误，且在第三建设公司擅自撤场后博嘉公司已安排第三方续建，涉案工程完工后未依法办理竣工验收而又转卖他人在此情形下，已无法确定工期延误时间，难以区分博嘉公司、第三建设公司各自应当承担工期延误违约责任大小和因此遭受损失数额因此，博嘉公司在不能证明自己无违约行为、工程逾期未交工与其无关的情形下，向第三建设公司主张工期逾期违约金的请求不予支持

1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国》的规定承担损害赔偿责任。4、违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

1、违约责任条款可由合同当事人在合同里面作详细约定，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、在合同中可以约定一条总的违约条款：任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的；违约方需赔偿守约方违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，还可以约定赔偿金，如双方均违约的，各自承担相应的责任。 3、违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。