建设工程开工日期有争议怎样认定

大家都在问查看更多

• 问建设工程的开工日期有争议的应当如怎样确定的
  

  1、建设工程的开工日期有争议的，按照开工通知载明的日期确定 2、开工通知发出后尚不具备开工条件的，按照开工条件具备的时间确定；因承包人导致开工时间推迟的，按照开工通知载明的时间确定，经发包人同意提前进场施工的，按照承包人实际进场时间确定。 3、法律依据；《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第八条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： （一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 （二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 （三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

• 问建设工程竣工日期有争议怎么办
  

  当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当分别按照以下情形予以认定： （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 风险提示：因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。

• 问建设工程的开工日期有争议的应当如何确定
  

  当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 (二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 (三)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

相关法律短视频查看更多

• 0'58
  建设工程索赔时效是怎样的

  1,169人已观看

• 1'37
  对于无效的建设工程施工合同怎样处理

  1,305人已观看

• 0'55
  建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

  816人已观看

• 0'52
  建设工程竣工验收有哪些步骤

  4,395人已观看

相关普法查看更多

• 
  建设工程开工日期怎么确定

  928人已浏览

• 
  对建设工程实际竣工日期有争议如何确定

  166人已浏览

• 
  对建设工程实际竣工日期有争议如何确定？

  125人已浏览

• 
  对建设工程实际竣工日期有争议该如何确定

  368人已浏览