相关问答
承揽合同范本(加工类) 承揽方:__________地址:______邮码:_____电话:法定代表人:__________职务:_____...
装卸承揽合同范本 甲方:__________________ 地址:__________________ 法定代表人:___________...
大家都在问查看更多
以下是一份承揽合同范本,仅供参考。 承揽合同 订立合同双方: 承揽人:,以下简称甲方; 定作人:,以下简称乙方; 甲乙双方为了保证全面履行各自义务,签订本合同,共同信守执行。 定作物的名称 型号 规格 质量要求 计算单位 数量 加工费单价 总价 特别规定:定作物的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担:定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费
____________(姓名,身份证号码)乙方:____________(姓名,身份证号码)甲方拟建房屋一座,位置在___县__镇__村__组,由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务⒈甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度,乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。⒉乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验,负责施工建设并交付建房成果。当事人明确,双方不存在雇佣关系。⒊搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带,费用由乙方自理。⒋工期从_____年___月___日开始建设,工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的,可顺延工期。⒌乙方加强对其人员的安全教育,严格管理,遵守国家法律法规,安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责,与甲方无关。⒍乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付,与甲方无关。二、质量要求⒈乙方应当本着保质保量的原则,按照图纸施工,加强质量管理。⒉重要施工过程:如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。⒊甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。⒋房屋建成后一年内,甲方发现质量问题的,乙方必须进行免费维修。三、付款方式⒈工程款结算方式:以建房面积计算,每平方米人民币___元。⒉付款时间:第一次付款在施工开始后___天内,第二次付款在___,第三次付款在___,第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后____天内给付。四、违约责任⒈由于工程质量达不到要求的,乙方要进行修理、重作;造成损失的,由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的,乙方应承担违约金___元,并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 2、乙方若无视甲方的合理要求,或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方,视为乙方根本违约,甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金___元。 3、在乙方无违约行为的情况下,甲方若不按合同约定支付工程价款,应当承担违约金___元(或每日承担违约金____元)。五、争议解决办法⒈发生合同争议时,双方应友好协商。六、附则⒈本合同一式两份,甲乙双方当事人各执一份。⒉本合同自签订之日起生效。⒊以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。乙方签字:年月日
首先,《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条规定,因合同纠纷提起的诉讼,有被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。而加工承揽合同管辖地,最高人民法院《关于使用若干问题的意见》第二十条对此做出了明确规定,即“加工承揽合同以加工行为地为合同履行地”。但是在我国民事领域奉行当事人意思自由原则,因此在不违反相关规定的情况下,允许当事人协议约定以下地点之一法院对纠纷进行管辖:被个哦所在地、合同履行地、合同签订地、原告所在地或标的物所在地。综上所诉,有权管辖加工承揽合同纠纷的法院为:1、被告所在地(此为一般民事纠纷所普遍遵循的);2、加工行为地(加工承揽合同所特有);3、纠纷当事人约定的地点。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
139人已浏览
117人已浏览
1,641人已浏览
133人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询