相关问答
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾...
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾...
大家都在问查看更多
发包人主张承包人工期违约，承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期，应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的，不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格，因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是，合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行，否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付款、进度款、延迟提供施工图纸、场地、原材料、变更设计等行为导致工期延误的，可根据施工过程中形成的签证确认。承包人未取得工程顺延签证确认，但提供的工程联系单、工期延长申请表等证据证明其在合同约定的办理期限内向发包人主张工期延期，或者发包人上述行为确实影响施工进度的，法院可以合理支持工期延期请求。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意工期顺延。当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。
承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意工期顺延。当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。
相关法律短视频查看更多
网友热门关注
