请问工程没验收但是已经使用了有效吗？-法师兄

1是否有效要看合同中对结算时限的规定。正常合同关于结算的条款都要规定在什么条件下要求提交结算资料，甲方在多少天内审核完毕。如果没有正当理由而造成结算超过规定时间，就会把提交的结算视为已批准。因此得看合同的约定。2按我国相关法律规定，未移交和验收的工程，业主已使用，视同已经移交和验收。因此你可以采取以下措施：一方面要求业主进行验收，尽可能拿到签字的验收报告。另一方面着手收集业主已使用的相关证据以便作以后诉讼用。3业主没按合同约定付工程进度款，这个证据主要是对照合同关于进度款付款条件、方式的条款，如某条件达到业主需要付款，因此就要对照条款收集相应的条件达到，而在同时间内未收到工程款的转账资料等相对应。即工程的能证明工程完工进度的技术资料、照片、材料、人员、机械等进场时间、从业主转账过来的收入等书面资料。4如果业主破产，一是施工方只有尽可能的提前预测，确保工程进度与付款进度相当，不要超前施工。确保自己投入的少，损失也就相应会少。二就是让业主出一保函或拿相应价值的资产作为抵押或者找一担保人等手段或措施，确保后续工程在完成时有款可付或有相应的保证人承担相应的责任等，但这种可能性较小。

答

如未签订合同，但已实际完成施工内容。在这种情况下，需要收集其他证据证明项目已经完成，对方需要按照约定支付项目资金。根据法律规定，证据包括：（...

答

协商不成，可以向法院起诉，要求对方按合同约定付款。...

办理土地登记的前提条件是权属合法、界址清楚、面积准确。《土地管理法》规定：农村村民住宅用地，经乡（镇）人民政府审核，由县级人民政府批准；其中，涉及占用农用地的，应当办理农用地转用审批手续。依法批准后，集体土地使用单位或个人应在接到批准用地文件起30日内，持批准用地文件等向当地国土资源行政主管部门申请集体土地使用权设定登记。土地使用者依法取得使用权后，应在规定的期限内动工开发；未经原批准用地的人民政府同意，超过规定的期限未动工开发建设的，按闲置土地处置。具体你可咨询当地国土资源局。

工程未结算未验收可以起诉。可以起诉要求发包人进行验收并支付工程款，如果胜诉了对方还拒接支付工程款的，则原告可以等判决书的履行期限届满后向法院申请强制执行。法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款，采取强制措施强制被告履行判决书内容。注意起诉要在三年的诉讼时效内提起，超过诉讼时效的将会丧失胜诉权。

不能以工程未经过竣工验收拒付工程款。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据我国法律法规的相关的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，如果是建设工程未经竣工验收，发包人就擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。风险提示：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。