工程竣工日期怎么区分竣工后在签劳动合同的日期吗

大家都在问查看更多

• 问合同的截止时间是竣工日期还是未竣工日期
  

  合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同的截止日期是合同约定的权利义务终止日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以一个时间段或截止日期为表现，一般在施工合同中注明。实际竣工日期往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本），工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用法定原则2　0　0　4年1　0　《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，以占有建设工程之日为竣工日期。

• 问合同是合同竣工日期吗
  

  合同截止时间不一定是合同竣工时间。合同截止时间是合同权利义务终止的时间，而合同竣工时间是预期或实际竣工的日期，两者是不同的概念。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

• 问要怎样理解竣工竣工日期？
  

  很容易理解工期和开工日期的问题，但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法，经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约，支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确，则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以占有建设工程之日为竣工日期。

相关法律短视频查看更多

• 0'57
  建筑工程竣工验收程序是怎样的

  4,886人已观看

• 0'55
  建设工程竣工验收的程序是什么

  2,730人已观看

• 0'59
  单位工程质量竣工验收合格的条件

  2,185人已观看

• 0'49
  建筑工程竣工验收由谁组织

  2,097人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程竣工日期怎么标注

  774人已浏览

• 
  工程竣工日期怎么认定

  315人已浏览

• 
  工程合同的竣工日期应该怎么定

  276人已浏览

• 
  怎样认定工程合同中的竣工日期

  195人已浏览