你们可以发包方协商解决要求给发包方继续施工并要求发包方赔偿支付你们公司在不能按照你们双方签订建筑施工合同进度施工停工期间产生的窝工损失等，若是你们协商解决不好，直接以发包方原因导致你们不能继续按照合同约定施工违反了你们签订合同根本目的为由（即发包方根本违约）起诉到管辖法院，要求解除合同，同时要求发包方支付你们完工部分工程款和赔偿损失
针对包工合同不合理导致工程延期，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。
因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的损失。
相关专题
网友热门关注
