上诉人(原审被告)：某证券经纪有限责任公司XX证券营业部，住所地XX市区某路某号。

诉讼代表人：某某某，系主任。联系电话：8xxxxxxx

被上诉人(原审原告)：XX某某建设集团有限公司，住所地XX市区某路某号。

法定代表人：某某某，系董事长。

上诉人因建设工程施工合同纠纷一案，不服XX市XX区人民法院(200x)越民一初字第xxx号民事判决，现提起上诉。上诉请求、事实与理由如下。

上诉请求

依法撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求。

事实与理由

一、原审判决认定事实不清，利息判决不符合事实。法律。

原审判决认定(第六页)上诉人与被上诉人2006年6月27日所签的补充协议合法有效，但同时又认定该协议无效，系自相矛盾。上诉人认为，该补充协议虽未经有关部门备案，但根据最高院的司法解释，付款时间的变更不属于实质性内容的变更，应依法认定补充协议合法有效，且双方实际付款情况均按照该补充协议履行，被上诉人从未提出过异议。

二、原审判决适用法律错误，上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费。

原审判决认为(第八页)“因原告在总报价书中已明确表示劳动保险费不列入报价，且根据XX市建管(1998)06号转发〈关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知〉的规定，上述费用单独立项，不纳入建筑市场竞争，故原告主张本案工程的劳动保险费199560元由被告承担，符合法律，理应予以支持。”

上诉人认为，根据招投标确定的承包总额11164842元、招投标文件规定，被上诉人投标不存在附加条件，且XX省建设厅浙建建[1998]12号关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知，劳动保险费应列入工程承包总价，工程审计部门XX**会计师事务所在审计报告中也明确指出“本审核结果中未计劳动保险费，根据浙建建(1998)12号、绍市建管(1998)06号文，投标时应计入报价，合同总价中也应包含该项费用，结算中调整增加该项费用，本公司不予支持”。

上诉人同时认为，绍市建管(1998)06号文不属于法律法规，且劳动保险依法(如劳动法、劳动合同法等)是被上诉人应尽的义务，而非上诉人的义务，上述两文件，也明确规定了劳动保险费应由施工单位依法缴纳。退一步讲，上述两文件如与法律有冲突，应以法律为准。

三、本案工程完工至今尚未超过五年保修期(08年4月到期)，根据合同及保修协议的约定，被上诉人有权扣留总工程款12329055元的3%即369871.65元，现一审判决全额付清工程款没有事实和法律依据。

综上所述，上诉人认为，补充协议内容不属实质性的变更应合法有效，且双方在实际履行中也按此补充协议履行，上诉人未逾期支付工程款，劳动保险费不应有上诉人承担，保修押金因保修期尚未到期而不应支付。据此，上诉人实际已经履行合同\补充协议义务，请二审法院明查并支持上诉人的上诉请求。

此致

XX市中级人民法院

上诉人：某证券经纪有限责任公司XX某证券营业部

XXXX年XX月XX日