如果是一般的民事合同,当一方有违约行为的,是可以要求支付逾期利息的,有的建设单位可能因为资金周转问题,会拖欠工程款,这也是一种违约行为。那么,拖欠工程款可以要求支付利息吗,怎么算利息?工程欠款可以追讨利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。因此,建筑工程双方有约定利息从约定处理,没有约定可要对方按同期贷款利率支付欠款利息。需要注意的是,如建筑工程双方就工程欠款事宜无法协商一致,准备委托建筑工程律师向法院起诉的追偿,要及早进行,法律规定工程欠款的诉讼时效为三年,从知道或应当知道拖欠行为起算,逾期无正当理由不起诉的,法院将不再保护。
工程款违约解除合同规定是什么
工程款违约解除合同规定是需要承担一定的违约责任,比如说支付违约金等等。建筑合同违约金最高限额是实际损失的30%,工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额,施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。
如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
全文814个字,阅读预计需要3分钟
不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案