如何在装修公司工期延误情况下维权
时间:2023-09-25 06:50:15 258人看过 来源:法律编辑整理

一、如何在装修公司工期延误情况下维权

装修公司延误工期的,可以要求其承担违约责任。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,还包括合同履行后可以获得的利益。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、装修公司工期延误起诉期限

拖欠工程款起诉时间为三年。我国法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

三、装修公司工期延误的原因

1.装修方案不断修改。这种情况通常是在施工开始前,业主没有仔细确定装修方案,施工后要求变更;或是装修公司为了增加预算,设计师或施工队出于种种原因提出修改方案的行为。

2.施工顺序安排不当。装修是一个很复杂的过程,从设计、施工再到布置,这一过程中要做的事情十分琐碎,许多装修公司为片面追求订单,并没有对现场施工、安装布置等方面进行合理的分析和安排。

3.装饰材料没有准时到位。如今许多业主选择装修的形式是半包,即主要材料由业主自己购买,在施工过程中如果这些主要材料没有到位的话,现场施工就不得不延期。当然有时也会遇到供应商缺货,业主临时更换材料而导致装修延期。

4.装修公司故意拖延。通常情况下,装修公司故意拖延的情况较少,除非是业主未及时结算工程款,再或者装修公司内部问题,或装修公司临时变更,要求提前付款,业主没有同意,这些情况都会导致装修延期。

5.装修质量未达标。装修过程中,业主发现施工方以次充好,验收不合格后再进行整改,因而必然造成工期延误及其它工序或工种的延误。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

全文835个字,阅读预计需要3分钟

不想阅读,直接问律师,最快3分钟有答案

继续阅读
本地专业对口律师
北京
#法律综合知识 最新知识
针对如何在装修公司工期延误情况下维权您还没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助

1对1在线咨询

8秒前,138***54用户咨询成功
马上提问
针对如何在装修公司工期延误情况下维权您还没弄清楚,在线问专业律师,让律师告诉您快速方案吧
  • 章法律师

    章法律师

    律所主任

    评分:5.0

    服务人数:487

    在线咨询
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师

    专职律师

    评分:5.0

    服务人数:343

    在线咨询
  • 张神兵律师

    张神兵律师

    合伙人

    评分:5.0

    服务人数:590

    在线咨询
内容已经到底了,还没找到答案?
在线问问律师吧,最快3分钟内有答案!
11,079 位律师在线 累计服务 3,700万 人次
立即提问

他们的问题正在被解答:

朋友欠钱不还怎么办,联系不上有没有好的解决办法...