发包单位承担的责任是什么-法师兄

根据相关法律规定，发包单位承担的责任如下：（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。（2）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（3）对工程质量、进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（4）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（5）支付价款，接收工程。（6）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。

答

发包单位承担的责任如下：做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场；向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕...

答

建设单位虽然和分包单位之间没有合同关系，但是当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，建设单位既可以根据总承包合同向总承...

租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者在承包合同，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。而第四十一条更加说明，生产经营单位应当与承包单位。生产经营单位不得将生产经营项目、承租单位签订专门的安全生产管理协议不一定是全责，但一定要负担连带责任，安全生产法有规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施、承租单位的、场所有多个承包单位。最后说明下如果是由于承租方自己的原因导致安全事故，那么由承租方负责

根据案情介绍，好象已提出“要求施工单位拿出切实可行的方案对有质量问题的房屋进行彻底的维修”的诉讼请求内容，不知为何要重来？如果诉讼请求把二个连起来说，即要求先鉴定，再根据鉴定结果来维修，那显然是不利的。实际上维修和鉴定可以分开，因为墙开、断裂，屋顶、墙面漏水是明显的事实，不管鉴定与否或鉴定结果如何总归要维修的。承包单位对房屋的维修应当属于强制性要求。2000年1月30日国务院发布的《建设工程质量管理条例》第六章就具体规定了建设工程的质量保修。对基础设施、地基基础和主体结构，保修期为合理使用年限，住宅一般为50年。墙壁开裂、断裂，如果不是外面粉刷层而是砖墙本身的开、断裂，应属主体结构的质量问题，严重时可能构成危房。房顶漏水、外墙渗水，保修期为5年。均从竣工验收合格之日起计算。鉴定费用达40万，不知鉴定多少项目？砂浆化学成份也要检测大可不必，一般只要检测砂浆强度或砖砌体强度基本就能看出问题。现在即使不进行鉴定，对这些裂、漏客观存在的问题施工单位还是有义务进行维修的。由于主体结构保修期很长，维修以后如再发现问题还可以要求维修。另外对鉴定方案双方当事人有分歧，一般法院要及时裁定，不能久拖不决，本来双方对某件事有矛盾谈不成才起诉到法院讨个说法，到了法院经调解还谈不成也可理解，但最终还没有说法不知为何？

首先，对于不具备合法经营资格的用人单位的违法犯罪行为，首先应当依法追究法律责任。不具备合法经营资格主要是指该单位没有依照相关法律的规定获得相应的营业执照，具备相应的经营资格。其次，不具备合法经营资格的用人单位的劳动者已经付出劳动的，该单位或者其出资人应当依法向劳动者支付劳动报酬、经济报酬、赔偿金。