曲靖地区施工合同撰写指引-法师兄

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：二、工程日期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：＿＿＿＿＿天三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额（人民币大写）：五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。七、图纸提供方及份数：八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作：九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工，应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方，推迟开工时间，工期顺延。 2、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延： a）甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件； b）工程量改变和设计变更； c）因停水、停电、停气等原因造成的停工； d）不可抗拒力； e）因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟； f）双方约定工期顺延的其他情况： 3、工程竣工 a）乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工，如遇特殊情况双方另议。 b）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工合同，作为合同文件组成部分。提前竣工合同应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。十一、工程质量 a）工程质量应达到合同书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。 b）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 c）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件。 d）甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行，影响正常施工的费用由甲方承担，并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。 e）隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。 f）重新检验无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时，乙方应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新进行修复。甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。 g）本工程约定的质量保修金为施工合同价款的％，本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为（大写）质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。本工程约定的质量保修期为一年。一年后如出现故障，乙方只收更换设备款和施工成本费用。十二、合同价款与支付 1）合同价款的确定本合同价款采用＿＿＿＿＿方式确定。 2）双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间： 3）甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款（进度款），由于甲方未能按时支付工程款（进度款）所造成的一切后果由甲方负责，如影响工程进度的相应顺延工期。 4）工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。十三、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。十四、竣工验收与竣工结算 1）工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定 2）工程竣工验收合格后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容，进行工程竣工结算。 3）甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按合同中关于争议的约定处理。十五、索赔和争议 1）违约的处理：除非不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它违约行为，由乙方支付违约金，违约金按工程总造价的0。5％每天计收，但误期赔偿限额不超过合同总价的5％。 2）索赔除非双方合同将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。 3）争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。十六、合同解除 1）甲，乙双方协商一致，可以解除合同。 2）有下列情况之一的，甲、乙双方可以解除合同： 1、因不可抗力致使合同无法履行； 2、因一方违约致使合同无法履行。 3）一方根据上述约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知的前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。 4）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付应支付的工程价款。已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货，解除订货合同发生的费用，由责任方承担。除此之外，有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。 5）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十七、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份；副本一式两份，甲乙双方各执一份。十八、补充条款甲方：（章）乙方：（章）法定代表人：法定代表人：年月日

答

根据抚州市廖坊水库灌区工程需要，金溪县人民政府委托琉璃乡人民政府征收琉璃乡人民政府土地面积亩。现就征地有关事项达成以下协议：一、被征用土...

答

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况...

甲方（全称）：乙方（全称）：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的施工合同（以下简称“原施工合同”）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，甲乙双方经过平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限本合同期限为一年，自年月日至年月日。二、乙方工作内容（需填写）三、甲方的权利与义务（一）负责乙方的日常人事管理；（二）负责支付乙方工资，每日元；（三）其它。四、乙方的权利与义务（一）接受甲方的管理，并按合同要求认真履行岗位职责，服从工作岗位安排或调整，遵纪守法，圆满完成工作任务；（二）享受合同规定的工资待遇；（三）在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定；（四）其他。五、聘用合同的变更、解除、终止（一）乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同，须提前30天以书面形式通知： 1．履行合同差、完不成工作任务、考核不合格； 2．甲方撤并或减缩编制需要减员，经双方协商就调整岗位达不成协议的； 3．患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后，经有关机关鉴定，乙方不能从事原工作，或医疗期满尚未痊愈的； 4．订立合同的客观情况发生重大变化，经当事人协商不能就变更合同达成协议的。（二）乙方有下列情形之一，甲方可以随时解除合同： 1．严重违反劳动纪律或用人单位规章制度，损害单位经济权益，造成严重后果以及严重违背职业道德，给单位造成极坏影响的； 2．连续旷工时间超过十五天或一年内累计旷工时间超过三十天的； 3．无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁单位领导、严重影响工作秩序和社会秩序的； 4．贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重的；5．违反工作规定或操作规程，发生责任事故，造成严重经济损失的； 6．伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的； 7．被开除、劳教、判刑、依法追究刑事责任的； 8．其它违反国家、学校、甲方规定的。（三）乙方有下列情形之一，甲方不得与乙方解除合同： 1．患病或非因工负伤，在国家规定的医疗期内的； 2．因工负伤，并经劳动鉴定部门鉴定完全或大部分丧失工作能力的；3．实行计划生育女职工在孕期、产期及规定哺乳期内的；4．符合国家规定其它条件的。对上述人员，可根据业务发展需要调整适当的岗位，待遇随岗而定。（四）合同期内，乙方要求违约解除合同的，应提前30天以书面形式向甲方提出申请。

一、判决离婚二、婚生儿子由原告抚养，被告支付原告抚养费人民币万元，从年月起至年月止，按每月元计算。三、××市××区××路××号××房所有权归原告所有，其他财产依法分割（见清单）。原告×××，女，××年××月××日生，住××市××区××路××号××房，电话：被告×××，男，××年××月××日生，住××市××区××路××号××房，电话：原告与被告于××年××月××日登记结婚。婚后，双方缺乏了解，感情基础薄弱。被告性格暴躁，经常恶言恶语，对原告不履行夫妻之间互相忠实、互相尊重的义务。由于被告不归家，原告只能独自抚养婚生儿子×××。这些年来，原告没有感受到夫妻之间的互相照顾和关爱，也没有感受到家庭的幸福。实际上，原告只是希望家庭能有点温暖。但是，累了，只有自己默默承受，无人知晓病了，自己照顾自己受了委屈，没人可以倾诉和理解。照料儿子，都是原告一个人独力承受。在分居期间，被告也极少过问原告的情况。偶尔归家，对原告也是漠不关心。彼此积怨，没有沟通，致夫妻感情日益淡薄。更令人伤心的是，被告在外还沾花惹草，与他人有不正当的男女关系，没有尽到夫妻之间应有的忠实义务，严重伤害了夫妻感情。由于无法忍受这种没有感情、没有温暖的夫妻生活，原告曾于××年××月提出协议离婚。双方虽然均认为没有和好可能，但被告不同意离婚。而经实践证明，夫妻双方分居多年，性格不合，更因被告不履行夫妻之间互相忠实、互相尊重的义务，致使夫妻感情完全破裂、毫无和好可能。没有感情和关怀的婚姻是不道德的婚姻，原告和被告双方没有感情基础，且分居多年，再继续共同生活下去已没有意义，因而理当结束这段婚姻。原告一直抚养婚生儿子×××，而被告从未关心和照顾儿子的生活。为有利于儿子的健康成长，应保持现状，继续由原告抚养为宜。被告现月收入上万元，且其经常不归家，无法联系。因此，应一次性支付抚养费人民币万元。由于原告收入不多，且分居多年，被告没有尽到夫妻之间应有的忠实义务，致使夫妻感情完全破裂、毫无和好可能。