民法典中违约责任问题

大家都在问查看更多

• 问民法典违约责任？
  

  发包方会承担违约责任。 根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

• 问民法典中违约责任该如何约定
  

  当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

• 问民法典买房违约金问题
  

  买房一方违约，守约方可以先与违约方协商处理，并保留相关证据；协商不成时，守约方可以走法律程序，维护自己的合法权益。根据相关法律规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

相关法律短视频查看更多

• 1'04
  民法典离婚后孩子抚养权问题

  1,148人已观看

• 1'03
  合同中的违约责任如何签订

  1,028人已观看

• 1'22
  合同法逾期违约责任

  1,415人已观看

• 1'37
  缔约过失责任与违约责任的区别

  1,268人已观看

相关普法查看更多

• 
  民法典中的违约责任问题

  102人已浏览

• 
  民法典中违约责任

  112人已浏览

• 
  民法典合同违约问题

  145人已浏览

• 
  民法典违约合同问题

  233人已浏览