安装水电暖劳务合同模板是如何样的？-法师兄

承包内容：水电暖系统所有管路安装，出散水距离均按1500mm施工，承包范围内管路的防锈、防腐、保温。所有预留洞的留设及封堵，并做相关实验的调试，弱电预留的畅通，乙方自行配备电锤、电钻、套丝机、切割机等使用机械。八、承包价格：*****楼水电暖工程承包的安装范围按原设计图纸为计算依据，原承包价格为 53元/㎡，在实际施工中因材料变更（铸铁管改为PVC管材），承包价改为 48元/㎡。九、付款方式：主体建设到三层封顶，付总工程款的10%；主体封顶，付总工程款的10%；排水安装完毕，付总工程款的10%；暖气、给水施工完毕付总工程款的20%；穿线安装完毕付总工程款的20%；屋面避雷系统安装完毕付总工程款的2%；卫浴洁具安装完毕付总工程款的10%；交工验收后付总工程款的15%；剩余总工程款的3%作为质保金，无重大质量问题，自交工之日起一年付清。十、双方权利和责任： 1、乙方必须按照国家规定，对所承包的工程质量负责，若因为施工质量问题不合格，造成经济和法律责任及产生一切后果，均由乙方承担。 2、若因工程款付款不及时或安装材料不到位，造成的停工，经济损失由甲方承担。 3、施工中，按图安装后若出现安装部分变更，由此产生的人工费按工程预算价格由甲方承担。 4、承包范围外的施工项目，所产生的人工费，经双方协商好的工价实行，费用由甲方承担。十一、争议及其它：1、施工过程中若有一方提出终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。2、双方发生争议时，不论在施工中或竣工结算时，首先双方应主动协商，协商未成时，再向所在地人民法院起诉，费用由责任方承担。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。发包人（甲方）：承包人（乙方）：年月日年月日

答

甲方：乙方：依照《中国人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信...

答

水电安装工程劳务合同范本甲方：__________（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达...

1、写明签协议双方的基本情况（姓名、性别、出生年月日、住址）；2、简要叙述签协议的原因（如你所介绍的情况）；3、让他修复的范围（重刷的面积）；4、你认为应当达到的质量要求；5、工期要求；6、违约责任（你所关心的主要是质量问题，可写明如达不到质量要求，应当重做，或者由你找人重做由他承担费用）；7、双方签名；8、写明年月日。

承包方式：乙方包人工(主材甲供）、包机械、包工期、包质量、包验收通过、包成品保护、包保修、包辅材、包风险、包安全、包现场文明施工、包设计变更、包缺陷修复、包与其他分包单位的工序配合、包竣工及结算资料、包临时设施、包保险、包材料场外运输及场内转运等完成本工程所需全部工作内容，同时乙方必须无条件配合甲方与建设单位（亳州恒大置业有限公司，以下简称“业主方”）进行的结算对量工作。

××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：王××，××有限公司经理。被反诉人(本诉原告)：××省××市××有限公司。地址：××省××市××街××号。法定代表人：李××，××有限公司经理。反诉请求： 1．要求被反诉人支付××费××××元。 2．被反诉人应负担案件全部受理费。事实与理由：反诉人与被反诉人于200×年月日签订了合同。合同约定：……。反诉人认为：……。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定；提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。此致 ×××区人民法院反诉人：××省××市××有限公司 2009年×月×日