相关问答
实践中,建设工程开工日期按照以下方式确定: 1.建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据; 2.因发包人原因导...
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有...
大家都在问查看更多
在实践中,建设项目的开工日期以下方式确定:1、建设工程施工合同实际开工日期的确定一般以开工通知书载明的开工时间为基础2、因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期;3、因承包人原因推迟实际开工时间的,以开工通知书载明的时间为开工日期4、承包人在开工通知发出前实际进入施工现场的,以实际开工时间为开工日期5、没有开工通知或他相关证据证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。建设项目竣工日期按以下方式确定:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期3、未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,以占有建设工程之日为竣工日期。
按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
316人已浏览
402人已浏览
165人已浏览
165人已浏览
网友热门关注