如何确定工程的开工日期?

大家都在问查看更多

• 问如何确定图纸工程开工日期
  

  建设工程开工日期根据以下情况确定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知所载明的开工日期；开工通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件的时间为开工日期；因承包人原因推迟开工时间的，以开工通知所载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表中载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实确定开工日期。

• 问工程合同的开工日期应当如何确定？
  

  1、合同中约定具体的日期作为开工日期; 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期; 3、以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期; 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

• 问建设工程的开工日期有争议的如何确定
  

  1、建设工程的开工日期有争议的，按照开工通知载明的日期确定；开工通知发出后尚不具备开工条件的，按照开工条件具备的时间确定；因承包人导致开工时间推迟的，按照开工通知载明的时间确定；经发包人同意提前进场施工的，按照承包人实际进场时间确定。 2、法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》 第八条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： （一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 （二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 （三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

相关法律短视频查看更多

• 1'28
  工程保修期如何规定

  6,704人已观看

• 0'56
  建设工程施工纠纷管辖权如何确定

  1,483人已观看

• 0'51
  无效建筑工程施工合同如何认定

  1,271人已观看

• 0'52
  员工工伤期间工资如何发放

  3,285人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程开工日期如何确定

  1,035人已浏览

• 
  工程开竣工日期如何确定

  384人已浏览

• 
  如何确定工程竣工日期

  305人已浏览

• 
  建设工程的开工日期有争议的应当如何确定

  171人已浏览