专项工程停工如何索赔

大家都在问查看更多

• 问因发包人造成工程停工如何索赔
  

  因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。 第八百零四条：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

• 问窝工停工损失如何索赔
  

  一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件：（2015）民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持最高院案件：（2014）民一终字第56号四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔最高院案件：（2012）民申字第1557号

• 问工程停工多久能索赔
  

  工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。

相关法律短视频查看更多

• 1'56
  发生工伤后如何索赔

  14,681人已观看

• 1'21
  工程索赔程序怎么走

  643人已观看

• 1'02
  工程施工索赔要注意什么

  398人已观看

• 1'44
  工程索赔的程序都有哪些

  939人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程停工如何索赔

  230人已浏览

• 
  工程停工索赔

  462人已浏览

• 
  暂停施工如何索赔

  279人已浏览

• 
  因发包人造成工程停工如何索赔

  134人已浏览