解除施工合同一般违约金定多少？

大家都在问查看更多

• 问工程合同单方解除合同违约金一般是多少
  

  1、工程合同单方解除合同违约金是多少在法律上并没有明确规定，要由双方协商认定。 2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

• 问工程施工合同违约金一般是多少
  

  一、施工合同一般违约金是多少？ 施工合同一般违约金是多少需要根据双方当事人私底下协商一致的结果来进行判断，工程合同违约金的约定是双方当事人可以自由的约定具体的违约金的支付的金额，施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。 如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。

• 问工程施工合同违约金一般是多少
  

  1.《民法典》（自2021年1月1日起施行）第五百八十五条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。2.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。3.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。4.从以上内容中我们可以看到，约定违约金具有如下特征：(1)违约金的数额是双方预先确定的;(2)违约金是—种违约后的补救措施;(3)违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。5.综上所述，建设 工程施工合同违约金是多少，首先要看合同双方有没有在合同中实现约定违约金，如果约定了的，且在违约责任发生后，约定数额未高出实际损失的30%，则约定违约款有效，若约定违约金数额小于实际损失的，当事人可以请求法院提高违约责任金;如果合同中未约定违约金额的，则以实际损失为基础，兼顾合同履行情况，双方根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出协商，协商不成则由法院裁决。

相关法律短视频查看更多

• 1'19
  买房违约金一般是多少

  1,997人已观看

• 0'45
  房款违约金一般是多少

  1,324人已观看

• 1'10
  交房违约金一般是多少

  1,870人已观看

• 1'02
  合同单方违约违约金多少

  3,327人已观看

相关普法查看更多

• 
  解除合同违约金一般多少？

  314人已浏览

• 
  工程施工合同违约金一般是多少

  155人已浏览

• 
  工程施工合同中违约金一般是多少

  176人已浏览

• 
  解除劳动合同违约金一般是多少

  315人已浏览