竣工日期和验收结束日期

大家都在问查看更多

• 问竣工验收日期怎么认定
  

  竣工是指承包商完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定：1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；3、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程占有之日为竣工日期。上述承包人的原因导致工期延误，而施工过程中常因发包人的原因导致工期延误，从而导致工期延误和索赔事项。承包人需要举证，即施工过程中需要保留相应的资料和文件，这是对施工管理是否规范，是否有完善的制度的考验。

• 问建设工程竣工合格后，以竣工验收的日期作为竣工日期吗
  

  最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》（2021年1月1日起实施）　　第七百九十九条  建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。　　建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据该规定，工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。

• 问如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
  

  对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完成之日。关于竣工日期的确定，中国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工检验通过，承包人提交竣工检验报告书的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

相关法律短视频查看更多

• 0'56
  竣工预验收由谁组织

  3,880人已观看

• 0'49
  建筑工程竣工验收由谁组织

  1,998人已观看

• 0'58
  工程竣工验收需要哪些资料

  3,842人已观看

• 0'52
  建设工程竣工验收有哪些步骤

  4,388人已观看

相关普法查看更多

• 
  竣工日期和验收日期

  1,098人已浏览

• 
  竣工日期和验收日期

  2,309人已浏览

• 
  合同开始日期和合同结束日期

  1,651人已浏览

• 
  竣工日期是交房日期吗

  213人已浏览