司法鉴定在误工期有效吗？

大家都在问查看更多

• 问误工期以前的司法鉴定结果有效吗?
  

  有效，工作损失费用根据受害人的工作损失时间和收入状况确定。工作损失时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤残持续工作损失的，工作损失时间可计算至固定残疾日前一天。受害人有固定收入的，工作损失费用按实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按近三年的平均收入计算；受害人不能证明近三年的平均收入状况的，可以参照上一年同一或者类似行业的平均工资计算。

• 问工期延误能做司法鉴定吗？
  

  根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否做司法鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题： 1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图（横道图）、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。 2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关键工作所需的时间即建设工程总工期。关键工作一旦受到某事件影响导致延误，必将造成总工期延误，而非关键工作只有在受到延误超过其总时差时才会导致总工期延误。因此，施工合同纠纷案件中与工期延误有关的争议事实可委托工期鉴定。

• 问司法鉴定有效期吗
  

  司法鉴定没有有效期这一说法，司法鉴定书是对鉴定项目作出的说明。做司法鉴定出结果是有时间限制的，鉴定机构应当在与委托人签订司法鉴定协议书之日起三十个工作日内完成委托事项的鉴定。但是，在实际的鉴定实践中，往往比这个规定的时间要长，有的到四十五天，或者两个月。因此，以鉴定会完成后，实际通知的时间为准。

相关法律短视频查看更多

• 1'12
  工伤期间误工费有吗

  1,164人已观看

• 0'56
  司法鉴定和伤残鉴定有什么区别

  2,950人已观看

• 0'58
  工伤在哪里鉴定

  2,571人已观看

• 1'06
  错误的合同有法律效力吗

  1,620人已观看

相关普法查看更多

• 
  司法鉴定上的误工期有效吗？

  103人已浏览

• 
  司法鉴定的误工期法院承认吗

  192人已浏览

• 
  司法鉴定书有有效期吗

  137人已浏览

• 
  司法鉴定可以鉴定误工时间吗

  222人已浏览