工期延误能做司法鉴定吗？-法师兄

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否做司法鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题： 1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图（横道图）、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。 2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关键工作所需的时间即建设工程总工期。关键工作一旦受到某事件影响导致延误，必将造成总工期延误，而非关键工作只有在受到延误超过其总时差时才会导致总工期延误。因此，施工合同纠纷案件中与工期延误有关的争议事实可委托工期鉴定。

答

根据《中华人民共和国民事诉讼法》七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工...

答

工期延误责任司法鉴定: 1、工期是建立在施工进度计划基础上，属于专业工程技术问题。 2、判断是否造成工程延误需要专业的技术知识，工期延误能否...

有效，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。人身损害赔偿司法解释第二十条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

工伤鉴定司法鉴定标准，两种鉴定是不一样。 1、工伤鉴定标准和人身伤害鉴定标准是两套标准。 2、工伤鉴定对工人照顾鉴定级别要高一些。 3、可以申请工伤伤残鉴定，领取伤残补助金以及伤残津贴，同时，申请伤情鉴定，要求责任方赔偿。 4、劳动部门的鉴定针对劳务纠纷，司法鉴定针对刑事纠纷。 5、工伤鉴定标准低点对于做司法鉴定之后可以做工伤鉴定吗的回答是可以的。