相关问答
出卖人(以下简称甲方)住所地法定代表人买受人(以下简称乙方)住所地法定代表人: 1、产品名称、型号、数量。 2、产品质量。 3、产品价款。 ...
1、合同编号、出卖人、买受人身份信息。 2、标的、数量、价款及交(提)货时间。 3、质量标准。 4、出卖人对质量负责的条件及期限。 5、包装...
大家都在问查看更多
工业品买卖合同文本 工业品买卖合同(示范文本) 【颁布单位】国家工商管理局 【发文编号】GF—2000—0602 出卖人:________________________________________合同编号: 买受人:________________________________________签订地点: 第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间签订时间:年月日 标的名称牌号商标规格型号生产 厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量 合计人民币金额(大写): 第二条、质量标准__________________________________________________________________________________________________ 第三条、出卖人对质量负责的条件及期限:第四条、包装标准、包装物的供应回收:第五条、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:第六条、合理损耗标准及计算方法:第七条、标的物的所有权自________时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于_______所有。 第八条、交(提)货方式及地点:第九条、运输方式及到达站(港)和费用负担:第十条、检验标准、方法、地点及期限:第十一条、成套设备的安装与调试:第十二条、结算方式、时间及地点:第十三条、担保方式(也可另立担保合同):第十四条、本合同解除的条件:第十五条、违约责任:第十六条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第(一)种方式解决;(一)提交济南仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。 第十七条、本合同自____________生效。 第十八条、其它约定事项 出卖人 住所: 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 账号: 邮政编码:买受人 买受人(章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 开户银行: 账号: 邮政编码:
《商品房买卖合同》是购房者保障自己合法权益的主要法律依据,因此购房者不能不慎重看待,在签订商品房买卖合同电子版时要注意以下问题: (1)在合同中,应注明与开发商谈定的付款方式 是一次性付款还是按揭付款(或分期付款),最好注明如申请不到银行按揭时订金等预付付款的处理办法。 (2)明确注明房屋面积 所购面积要明确注明销售面积(或分摊的公用面积)是多少,实际使用是多少。如面积误差超过约定范围,购房者有权退房并追缴利息损失。 (3)对交楼日期要有严谨、具体的规定 务必将开发商交付房屋的日期写明确,具体到某年某月某日,不要用模棱两可的措辞来表达。如果开发商在约定的时间不交房,则可以按照此条款追究其违约责任。 (4)明确煤气通气的准确时间 合同中要写明煤气通气的准确时间,或写明因入住率不够而不能按时通气时,开发商应采取什么应急办法。 (5)明确产权证发放到购房者手中的准确时间 (6)认真查核合同附件,注意房屋平面图与所购房屋是否一致 注意是否标明各居室、客厅、厕所的面积;所购房屋的建筑结构、装修及设备的材料、品牌和型号是否确定。 (7)约定设计变更时如何承担责任 合同中应明确写明房屋建造中如果出现设计变更,新的设计方案应在多长时间内通知购房者,如果购房者要退房应在多长时间内提出,以及卖方应该在多长时间内退款及付其利息。 (8)仔细研读补充条款的内容
工业品买卖合同范本 甲方(买方): 住所: 联系电话: 风险提示: 签订前对合作对象的审查,有助于在签订合同的时候,在供货及付款条件上采取相应的对策,避免风险的发生。 注意,了解合作方的基本情况,保留其营业执照复印件,如果合作方是个人,应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同,同时,当出现纠纷的时候,有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方(卖方): 住所: 联系电话: 第一条、合同标的 1、产品的名称: 2、品种: 3、规格: 4、价格: 第二条、产品的技术标准(包括质量要求) 1、按国家标准执行。 2、按部颁标准执行。 3、由甲乙双方商定技术要求执行。 第三条、产品的数量和计量单位、计量方法 1、产品的数量:______________。 2、计量单位、计量方法:____________。 3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________________。 第四条、产品的包装标准和包装物的供应与回收 产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行。国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。 第五条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 风险提示: 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移,属于动产的货物在所有权交付时转移。如:在合同中约定交货地点为供方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到需方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。 如果货物送往本地,当明确约定送货地点,这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地,则尽量不要写明,而应争取约定由本地法院管辖。 此外,合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后,对方不承认收货的事实,给诉讼中的举证带来困难。 1、产品的交货单位: 2、交货方法: (1)乙方送货。 (2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具)。 (3)甲方自提自运。 3、运输方式:______________。 4、到货地点和接货单位(或接货人)________________。 第六条、产品的价格与货款的结算 风险提示: 应就对账方式、确认形式,以及付款时间、开具发票等事项进行约定,以防双方在实际履行过程产生分歧,甚至诉讼纠纷。 作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%),供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。 1、产品的价格: (1)按甲乙双方的商定价格。 (2)按照订立合同时履行地的市场价格。 (3)按照国家定价履行。 2、产品货款的结算: 产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照________银行结算办法的规定办理。 第七条、验收方法 风险提示: 应对送货、签收、验收事项进行约定,特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时,一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注,以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。 为保障供方的合理利益,一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定,即在限定时间内如需方未提出质量问题,则视为检验合格。同时,在机械设备的销售中,同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前,不得使用产品,否则,视为验收合格,供方对此后的质量问题不再承担责任。 1、验收时间: 2、验收手段: 3、验收人: 第八条、对产品提出异议的时间和办法 1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在________天内向乙方提出书面异议。在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过________年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3、乙方在接到需方书面异议后,应在________天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条、乙方的违约责任 风险提示: 作为供方,应在合同中明确需方延期付款的违约责任,同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制,如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,应视情况追究其违约责任,减低风险。 另外,违约金的数额不应过高亦不宜过低,过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,过低则不利于约束买受人。因此,建议交由专业律师协助处理。 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的______%的违约金。 2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价。如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。 4、乙方逾期交货的,应比照________银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。 5、乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。 6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。 7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款。合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任。甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后________天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。 第十条、甲方的违约责任 1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款______%的违约金。 2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金。如果不能提供的,按中途退货处理。 3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照________银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 4、甲方逾期付款的,应按________银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 5、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 6、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。 第十一条、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十二条、本合同一式______份,供需双方各执______份,具有同等法律效力。 风险提示: 对于一些常年合作的供销企业,每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同,以消除前述烦恼。 但是,即使签订了常年销售合同,考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同,每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准,因此,应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。 甲方(签字): 签订地点: _________年________月______日 乙方(签字): 签订地点: _________年________月______日
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
116人已浏览
89人已浏览
111人已浏览
107人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询