建筑工程索赔清单-法师兄

工程变更的原因可能有很多种情况，当发生工程变更或其他工程问题时，施工方需进行一定金额的赔偿，工程变更的索赔也有一定的时效。由于发包人的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失，承包人可以要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因，即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效，是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的民法典律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。索赔时效的规定，见诸于各类合同范本中，如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。

答

在工程合同履行过程中，合同方不能履行合同，或者因为合同不正确或者其他原因给对方造成损害的情况下，整理工程索赔内容很重要。那么建筑工程理赔流程...

答

1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知; 2、发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告...

关于建筑工程的索赔法律法规有：《民法总则》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索赔的条款，建设部发布的建设工程各种示范文本，也可以作为行业惯例，作为工程索赔的法律依据。《民法总则》规定了违约与侵权的原则性规定。《合同法》不仅有原则性规定，而且《合同法》第十六章建设工程合同，则对违约导致的索赔责任作了详细的规定，如：《合同法》第二百八十三条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”第二百八十四条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”。综上所述可以看出，工程索赔的法律依据和合同依据，都是相当复杂的。承包商必须要有专人研读合同、管理合同，和整理合同条款中的索赔依据，并利用这些依据合法地开展施工索赔，获得该得的利益或减少损失。

合同编号:明细表。承包人提供装饰装修材料明细表）；、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；情况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条工程款支付方式8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指:________________________________________(2)其他支付方式:________________________________________8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：(一)提交__________________仲裁委员会仲裁；第十一条附则11.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。11.2本合同签订后工程不得转包。11.3本合同一式_______份，双方各执________份,______份。11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人:____________（签字）承包人:_______________（签章）法定代理人:_____________法定代理人:_____________

建筑工程工期延误索赔⒈按定额计价的工程项目其工程索赔费用计算按合同或招标文件约定的计价依据进行计算索赔的各项费用。⒉按工程量清单计价的工程项目其工程索赔费用计算计价依据和综合价格组成同招标时发包人编制的工程拦标价。⒊停、窝工时发生的索赔费用计算。①人工费按经签证后的工日数量乘定额人工费单价或造价管理部门公布的定额人工工日单价；②周转性材料费按定额计算出已投入使用的周转性材料摊销费用和维护费用除合同工期再乘以停、窝工的天数；③机械费：按机械台班费用定额中公布停滞台班单价乘经签证的机械台班数量；④停、窝工发生的周转性材料费、机械费的总额不得超过该种材料、机械的现值减去折旧后的残值。⑤管理费:按确定后的停、窝工人工费总额乘30%。⒋未按约定支付的工程款，发包人除支付给定的工程款外还按同期银行同类贷利率款支付拖欠工程款的利息。