未验收的工程如何认定竣工日期

大家都在问查看更多

• 问工程的竣工日期应该如何认定
  

  竣工是指承包商完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差，因此确定竣工日期非常重要，因为它涉及到工程款的支付时间和利息的计算时间、逾期竣工违约金和违约金的金额、工程风险转移等重要问题。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》明确规定了竣工日期。1、双方签字确认竣工日期的，确认日期为竣工日期。确认形式一般为书面，可为竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函、监理记录等。2、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条第（一）项规定，建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。3、最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十四条第（二）项规定，承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。4、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，以占有建设工程之日为竣工日期。

• 问竣工日期和验收日期的日期
  

  竣工日期和验收日期：工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。

• 问未验收的工程如何计算竣工结算
  

  不行。一般情况下，需要有竣工图和竣工验收报告。工程预算完成后，才能进行财务工程决算。收入不确定，不能做财务工程决算报告。处理方法：督促技术部门做竣工图，督促预算部门及时与甲方做竣工决算。两者完成后，财务部门做财务竣工决算。

相关法律短视频查看更多

• 0'57
  建筑工程竣工验收程序是怎样的

  4,911人已观看

• 0'55
  建设工程竣工验收的程序是什么

  2,767人已观看

• 0'52
  建设工程竣工验收有哪些步骤

  4,526人已观看

• 0'59
  单位工程质量竣工验收合格的条件

  2,212人已观看

相关普法查看更多

• 
  工程竣工日期如何认定

  423人已浏览

• 
  有关工程竣工日期如何认定

  152人已浏览

• 
  如何认定竣工日期

  165人已浏览

• 
  竣工日期和验收日期

  2,311人已浏览