工程师未按合同约定时间发生事故, 发包人或建筑方停工索赔怎么补偿-法师兄

1.停工索赔，应该参照你们那里的建造工程造价根据进行补偿，但有必要有监理签过的罢工。 2.因发包人或工程师的行为或失误形成罢工，给承包人形成损失和(或)导致工期延误的，发包人应补偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的罢工状况而定，一般能够包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；借款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括添加作业内容的人工费、罢工损失费和作业效率下降的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种方式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应添加。 3.罢工索赔要看是谁的原因形成的，是承包人自己形成的是不能索赔的，是业主原因形成的能够索赔，主要是人员、设备、场所租借等成本费本，但不能包括利润，以上人员、设备及实践罢工的起讫时刻有必要要有监理工程师承认，要保留好相关的材料和图片供相关部分查询，罢工索赔有必要在标准规定的期限内提出，一般不得超越28天，不然无效。

答

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因...

答

小包工头是自然人，不具有用工主体资格，招用的劳动者，发生工伤事故受到伤害的，由具有用工主体的承包单位承担工伤保险责任，但具有用工主体的承包单位承担工伤保险责任之后，可以向其追偿。最高人民法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》法释〔2014〕9号第三条社会保险行政部门认定下列单位为承担工伤保险责任单位的，人民法院应予支持（四）用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位；前款第（四）、（五）项明确的承担工伤保险责任的单位承担赔偿责任或者社会保险经办机构从工伤保险基金支付工伤保险待遇后，有权向相关组织、单位和个人追偿。

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

发包人未按照约定支付建设工程价款，承包人可以催告其在合理期限内支付，如果发包人无力清偿或者发包人逾期未支付的。除建设工程不适宜折价或拍卖的部分，承包人可以与发包人协议，将建设工程进行折价，或者向人民法院申请对建设工程进行拍卖。建设工程价款以建设工程折价或拍卖的价款进行优先受偿。因此，经过承包人与发包人交涉后，双方未能达成一致意见的，承包人可以提起诉讼。