施工合同谁签？

大家都在问查看更多

• 问施工合同怎么签
  

  施工合同的承包方应当具有相应的施工资质，双方依法签订书面施工合同。根据《民法典》第四百七十条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款： （一）当事人的姓名或者名称和住所； （二）标的； （三）数量； （四）质量； （五）价款或者报酬； （六）履行期限、地点和方式； （七）违约责任； （八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

• 问施工合同超过合同工期谁负责
  

  施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的，一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的，则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

• 问承包人签订施工合同应向谁主张权利
  

  依据合同相对性原则，承包人一般只能向其合同相对方即发包人(承租人)主张权利，因此发包人(承租人)与建筑物所有权人签订租赁合同租赁该建筑物后，以自己的名义对外签订施工合同，承包人主张工程款的，应当以施工合同的发包人为被告提起诉讼。

相关法律短视频查看更多

• 1'00
  签订建筑工程施工合同注意事项

  1,366人已观看

• 1'20
  代签合同签谁的名字

  5,951人已观看

• 1'11
  施工合同变更的条件

  698人已观看

• 1'04
  劳务合同和建筑工程施工合同的区别

  7,947人已观看

相关普法查看更多

• 
  和施工人员怎样签施工合同

  111人已浏览

• 
  工程没签合同先施工

  454人已浏览

• 
  施工合同超过合同工期谁负责

  156人已浏览

• 
  施工合同怎么签订

  161人已浏览