广东省建设工程合同应该怎么写

大家都在问查看更多

• 问建设工程建设合同怎么写
  

  建设单位：〔以下简称甲方〕； 拆迁户（单位）：市（县）区（镇）街（路）号房主（代表人）〔以下简称乙方〕。 根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。 第一条：乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。 第二条：乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。 第三条：甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助： 1、乙方自行找房周转，每人每月补助元； 2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助元； 3、乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 第四条：甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。 第五条：乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。 第六条：甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。 第七条：其他：____________________________________________________。 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 年月日年月日

• 问工程建设合同怎么写
  

  工程施工合同书 发包方：______________ 承包方：______________ 根据有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称________________; 2、工程地点________________; 3、工程计划批准单位及文号______________; 4、工程范围和内容：全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。 2、本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。 3、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前__天，不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。 (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。 (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。 第三条工程合同总价 1、本工程合同总价为人民币______元。 2、如遇下列情况，合同总价作相应调整： (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内，政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)基础超过设计深度; (5)在施工中新增加了工程项目; (6)其它。 第四条材料、设备供应 第五条工程质量和检查验收 第六条施工设计变更 第七条双方负责事项 第八条工程价款的支付与结算 第九条违约责任与奖励规定 第十条争议的解决方式 第十一条特殊条款 本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。 第十二条附则 本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正本__份，其中发包方执__份，承包方执__份，副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。 发包方(盖章)：承包方(盖章)：鉴(公)证意见 签约日期：年月日 签约地点：_____

• 问建设工程合同怎么写?
  

  订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方） 施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限（开工、竣工时间） 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供应 第八条：发包方义务： 1.开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） 2.按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 5.…… 第九条：承包方义务 乙方负责： 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工，按期竣工。 4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 6.…… 第十条：违约责任及奖励条款 第十一条：其他协助条款。 第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。

相关法律短视频查看更多

• 1'17
  建筑工程施工承包合同怎么写

  813人已观看

• 0'57
  建设工程合同包括哪些合同?

  4,043人已观看

• 0'43
  建设工程合同无效情形

  2,176人已观看

• 0'55
  建设工程施工合同纠纷管辖怎么确定

  802人已观看

相关普法查看更多

• 
  建设工程施工合同怎么写

  286人已浏览

• 
  建设工程合同无效应该怎么主张

  257人已浏览

• 
  建设工程合同范本怎么写

  346人已浏览

• 
  广东省建设工程质量管理条例是什么

  239人已浏览