建筑承包人优先受偿权有什么法律依据？

大家都在问查看更多

• 问何为建筑承包人优先受偿权
  

  发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外； 承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

• 问建筑承包人优先受偿权怎么写
  

  发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

• 问建筑承包人的优先受偿权有什么规定
  

  发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。 发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

相关法律短视频查看更多

• 1'02
  承包人申请优先受偿权后需采取保全措施吗

  1,235人已观看

• 1'03
  民法典建筑工程施工合同优先权规定

  5,916人已观看

• 1'10
  转继承有哪些法律依据

  617人已观看

• 1'07
  随意倾倒建筑垃圾处罚依据

  6,531人已观看

相关普法查看更多

• 
  建筑承包人的优先受偿权

  105人已浏览

• 
  建筑承包人优先受偿权的法律适用

  104人已浏览

• 
  建筑承包人优先受偿权是指什么

  96人已浏览

• 
  建筑承包人优先受偿权的概念是什么

  79人已浏览