工期顺延哪些情况算合,具体规定有哪些-法师兄

工期顺延哪些情况算合,具体规定有哪些

2023-10-13

工期顺延的合法情况有发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。

相关法规

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

相关问答

问具体哪些情况下劳动合同期限可以顺延？

答

1、女职工在孕期、产期、哺乳期的； 2、本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的； 3、在本单位连续工作满十五年，且距法...
问工期顺延包括哪些情况

答

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。 2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发...

1、在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计，由于发包人改变设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工，则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、一般来说，发包人未按合同支付工程款，当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的，承包人有权停止工作，因此工期延误的责任由发包人承担。5、在施工过程中，发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中，通常存在发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工，或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。6、工程质量鉴定建设项目竣工前，当事人对工程质量有争议。工程质量通过鉴定的，鉴定期限为延期工期。工程质量的鉴定是否可以作为延长工期的原因，主要以工程质量是否合格为判断标准。7、不可抗力或其他因素如果承包人在施工过程中出现不可抗力因素，或其他不可归责于承包人的事故造成工期延误，承包人有权主张工期延误。