房屋认购协议怎么写-法师兄

认购协议甲方：__________ 乙方：__________ 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《商品房买卖合同》之前，达成如下协议：第一条项目情况甲方在位于________________拟开发建设住宅小区。第二条乙方认购房屋的面积乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为____________㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差，双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。第三条计价方式与价款甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款：按建筑面积计算，该房屋单价为(人民币)_________元/㎡。总价款为____________元。第四条付款方式及期限乙方同意按第________种方式付款。第1种：乙方分期支付购房款。 1、乙方签订此认购协议，向甲方支付该房屋总价款的____即(人民币)________元。 2、甲方进入施工现场开始施工之日起，十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的________。 3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起，三日内须向甲方支付至该房屋总房款的________。 4、乙方在该房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的________。第2种：乙方办理银行按揭贷款。 1、乙方签订此认购协议，即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)________元。 2、甲方在取得房屋预售许可证后，乙方办理银行按揭贷款。第五条、乙方的违约责任乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按1%收取违约金，逾期15日，甲方有权解除本协议。因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务，乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%，剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕，否则此协议自动终止。本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。第六条、房屋交付期限 1、甲方承诺在____年____月____日前，将符合本协议约定的房屋交付给乙方。 2、如遇下列特殊情况，除双方协商解决外，甲方可根据实际情况予以延期，因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定甲方取得《商品房预销售许可证》后，甲乙双方签订《商品房买卖合同》，此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前，乙方可更名一次，在签订《商品房买卖合同》后，乙方如更名须自行到房地产交易中心办理，费用自理。第八条、本认购协议一式两份，双方各执一份。在签署之日即时生效，每份具有相同法律效力。甲方：________________ 乙方：______________ _______年_______月_______日交定金就意味着购房的意向已定，包括房子的面积，户型，楼层等都没有任何的异议，如果还有争议就不能随便交定金，交完定金后，除非有正当理由，比如因不可抗力因素无法实现合作目的的，才能要求对方退回定金。

答

房屋认购权转让协议范本：__________(以下简称乙方)见证方：__________(以下简称丙方)甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让...

答

房屋购买协议书范本甲方夫妻：(出售方)：姓名：身份证号：姓名：身份证号：乙方：(购买方) 姓名：身份证号：为了确保房屋买卖双方的合...

关于房屋回购协议的回答为甲方（出卖方）：乙方（购买方）：双方同意就下列房屋的买卖事项，本着平等、自愿的原则，订立本协议：一、甲方资源向乙方回购在（）年（）月（）日出售给乙方的坐落于（）上述房屋建筑面积（）平方米。二、甲乙双方议定甲方回购上述商品房的成交价格为人民币（大写）（）。三、回购期限：甲方回购上述商品房的时限为（）年（）月（）日之前。四、违约责任：经双方协商决定在回购上述商品房的时限内甲方无法履行回购的，则视甲方违约，甲方须承担违约责任，一次性向乙方祝福房价总额百分之五的违约金，同时按照违约天数每天支付房价总额千分之五的管理费。违约五日后（即（）年（）月（）日）则视为甲方自动放弃回购权利，并不得再次主张回购权利。五、甲方在回购期限内全款回购的，如房屋所有权证（所有权为）的回购过程中由于二次交易所产生的一切费用，由乙方全部承担，初次办理房产所产生的税费由出卖方（）全部承担。六、甲方在回购期限内回购的，乙方务必在15个工作日内无条件协助甲方办理房屋权属的过户手续，直至过户完成。七、如甲方在借款到期日前全额还款，乙方若不配合或拒绝甲方回购，则需按照该栋房产的市面价值的五倍赔偿，并由乙方追究甲方违约责任，并且由担保方（）作为担保代偿。八、本合同一式叁份，甲、乙双方及担保方各持一份。九、本合同经甲、乙双方及担保方签字之日起生效。

认购方(以下简称：甲方)：地址：身份证号码：电话手机：代购方(以下简称：乙方)：地址：身份证号码：电话手机经甲乙双方协商，自愿达成如下协议：第一条甲方经过对昆明市(建筑面积2，以确权面积为准)的详细考察，确定购买该房屋，并全权委托乙方代理购房事宜。第二条乙方代理甲方购买该房屋的单价为元2，总价(小写)元(大写)佰拾万仟佰拾元。乙方负责办理甲方认购房屋的各项登记及更名事宜，甲方购买房屋时已向乙方支付佣金：元(大写)人民币万仟佰拾元整。第三条该房地产无转让税费。第四条付款方式选择：A、一次性付款：本合同签订的同时，甲方需交清所有房款（可享受有3%优惠）即元。B、按揭付款：本合同签订的同时，甲方需交出总房款的60%，即元，乙方在开盘后协助甲方办理按揭过户更名，甲方向银行申请总房款的40%按揭贷款，所需评估费、资料保管费等费用全部由甲方支付。第五条乙方协助甲方办理房地产权更名登记手续前，乙方不得将其房屋转让其他人、自行使用，或提高价格和佣金，否则乙方要赔偿甲方总房款的1.5倍作为补偿。第六条乙方协助甲方办理完各项产权更名手续后，本合同即告终止。认购方签字：代购方签字：日期：年月

签订住宅预约书的效力：预约书是预约合同，其效力必须区别于本合同即商社销售合同的效力。一般认为，认购合同是协商当事人一方或双方为未来签订确定性合同的书面承诺或协议。预约和本约最基本的区别是，预约合同只能要求对方诚实的谈判，履行本约的义务，不能直接要求本约内容。在审判实务中，原告经常根据预约书，向法院命令被告履行房间交付，最后被驳回诉讼请求，是因为交付商商社不是预约书的内容，而是交付商社的买卖合同。预约书是学理上的预约谈判，即使双方当事人在预约合同中规定了交易的实质性具体条款，双方当事人也不受其约束，他们只承担继续谈判直到达成最后本约的义务，其特征是当事人违反诚实谈判义务，不能达成本约的行为承担责任因此可以说，认购书的效力主要体现在以下三个方面：一是鉴于买卖双方对交易标的物所拥有的信息不对称，开发商应当充分披露可能影响买方订立本约的信息。二是不能强化具备不合理条件的实际谈判义务，尤其是开发商不能利用自身优势，免除自身责任或加重买家责任。三是继续谈判的义务，除非有重大僵局或终止谈判的原因，否则双方当事人应遵守诚信的义务，继续谈判。