发包人违约如何处理?

大家都在问查看更多

• 问开发商违约如何处理
  

  1、开发商构成违约，你有权依据合同，追究开发商的违约责任，要求支付违约金或退还购房款。 2、如果无法交房，则开发商构成根本违约，你有权解除合同，要求开发商返还购房款，有其他损失的，还可以要求赔偿你的损失。 3、可以先与开发商协商，未果向开发商住所地法院起诉。 4、立案所需材料包括：身份证、起诉状、主要证据材料。

• 问开发商违约如何处理？
  

  协商不成，到法院起诉，主张开发的承担违约责任，赔偿损失。 法律依据最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释 第九条出卖人订立商品房买卖合同时，具有下列情形之一，导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以请求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任： （一）故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；

• 问发包人违约责任如何承担
  

  如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，或出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况的，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任。 根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

相关法律短视频查看更多

• 1'11
  开发商违约时该如何处理

  1,026人已观看

• 1'25
  租房违约如何处理

  2,268人已观看

• 1'10
  违约合同如何处理

  3,296人已观看

• 1'10
  发包人违约的责任

  1,903人已观看

相关普法查看更多

• 
  发包人违约如何处理

  105人已浏览

• 
  发包方违约如何处理？

  91人已浏览

• 
  发包人违约如何处置

  164人已浏览

• 
  发包人违法发包的如何处罚？

  408人已浏览