相关问答
安全施工合同没有固定格式，由双方当事人自由约定内容，应包含的内容是： 1、发包方和施工方的主要信息； 2、工程概况和工程范围、地点； 3、施...
安全施工合同的内容包括双方的单位名称、法定代表人身份信息、双方的权利和义务、违约责任等。其中甲方的义务是贯彻公司指令、宣传执行各项规章制度、...
大家都在问查看更多
一、签订合同时应当审查施工合同主体；二、注意约定合理的付款方式；三、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候，应当明确，对于施工方递交的工期调整报告，发包方应当在几日内回复，如不回复视为认可。四、签订建设施工合同时应注意的其他问题1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括“质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述”、“施工图纸”、“工程量清单”、“界面划分”多种方式进行约定。3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有：“概况性约定”、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定，不要使用概况性约定。此外，违约责任条款还要明确具体的责任方式，比如违约金的计算、违约行为与施工企业权利的衔接等。
建设工程施工安全协议发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：乙方承担甲方的项目施工。为了明确双方的安全生产责任，保证施工安全，双方必须严格执行，并在签订主合同的同时签订本协议。一、承包工程项目：1、工程项目名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：2、工程项目期限：从年月开始月亮结束了。三．协议内容：1。乙方签订承包人合同和本合同后，应自觉按照有关规定到区（县）各级劳动保护监察部门办理施工登记手续。2、甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围的施工必须及时签订补充协议，甲方不得以任何理由指派乙方从事合同以外的施工任务。乙方应拒绝合同以外的施工任务，否则由此产生的一切后果由乙方负责。3、乙方必须认真执行国家和上海市劳动局颁布的《劳动保护、安全生产、消防等操作规程条款》。4、乙方必须建立工程施工安全管理组织体系和各种工种的专职或兼职安全专员、特种作业人员的审核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。5、乙方应在施工前组织管理人员进行必要的安全生产教育和法律观念教育，以增强和提高安全意识。6、所有施工人员在施工过程中必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产和防火管理规定，并接受甲方指定管理人员的日常管理监督、检查和指导。乙方必须限期整改发现的隐患。7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具必须符合国家安全检查标准。未经检验合格，乙方应承担和赔偿因非法操作和使用造成的人员伤亡和伤亡事故。8、乙方人员应对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和警示标志、擅自攀爬、擅自拆除和移动、擅自违反规定操作造成的后果由肇事者和乙方负责。9、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理条例》，经省、市、地区特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。禁止非法无证操作。由于乙方工作人员不按规范操作，或者乙方擅自使用不懂电器的人违章操作造成的一切后果由操作人员和乙方负责。10．乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖板、配电箱等电气设施时，应制定专职人员负责施工。尤其是使用井架电梯时，必须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。11、乙方在施工过程中必须系好安全带，戴上安全帽，并按规范采取安全防范措施。施工现场应做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准吸烟，不准盗窃财物，不准乱倒垃圾，不准私自带外人进入现场。12、由于乙方责任造成人员伤亡，甲方有义务协助紧急抢救伤员，乙方负责事故报告，乙方负责事故损失和善后处理费用。13、本协议经双方代表签字后生效。作为合同的正本附件，安全协议一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。甲：乙：授权代表：授权代表：日期：日期：地址：乙方住所：邮编：邮编：电话：电话：
建筑安装施工合同范本如下：的要求：第十六条检查和返工_________.第十七条工程质量等级17.1工程质量等级要求的追加合同价款：_________;17.2质量评定部门名称：第十八条隐蔽工程和中间验收18.1中间验收部位和时间：第十九条验收和重新检验_________.第二十条合同价款及调整20.1合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等)_________;20.2调整的方式：第二十一条工程预付款21.1预付工程款总金额：_________;21.2预付时间和比例：_________;21.3扣回时间和比例：_________;21.4甲方不按时付款承担的违约责任：第二十二条工程量的核实确认22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：第二十三条工程款支付23.1工程款支付方式：_________;23.2工程款支付金额和时间：_________;23.3甲方违约的责任：第二十四条材料样品或样本_________.第二十五条甲方供应材料设备25.1甲方供应材料、设备的要求(附清单)_________.第二十六条乙方采购材料设备_________.第二十七条材料试验_________第二十八条甲方变更设计_________.第二十九条乙方变更设计_________.第三十条设计变更对工程的影响_________.第三十一条确定变更价款_________.第三十二条竣工验收32.1乙方提供竣工验收资料的内容：_________;32.2乙方提交竣工报告的时间和份数：第三十三条竣工结算33.1结算方式：_________;33.2乙方提交结算报告的时间：_________;33.3甲方批准结算报告的时间：_________;33.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间：_________;33.5甲方违约的责任：第三十四条保修34.1保修内容、范围：_________;34.2保修期限：_________;34.3保修金额和支付方法：_________;34.4保修金利息：第三十五条争议35.1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由_________仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)第三十六条违约36.1违约的处理：_________;36.2违约金的数额：_________;36.3损失的计算方法：_________;36.4甲方不按时付款的利息率：第三十七条索赔_________.第三十八条安全施工_________.第三十九条专利技术和特殊工艺_________.第四十条不可抗力40.1不可抗力的认定标准：第四十一条保险_________.第四十二条工程停建或缓建_________.第四十三条合同生效与终止43.1合同生效日期：_________年_________月_________日。第四十四条合同份数44.1合同副本份数：_________;44.2合同副本的分送责任：_________;44.3合同制订费用：甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________代表(签字)_________代表(签字)__________________年____月____日_________年____月____日
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
285人已浏览
121人已浏览
117人已浏览
486人已浏览
网友热门关注
