浙江省建设工程施工合同备案管理办法的通知怎样-法师兄

我认为根据你所问浙江省建设工程施工合同备案管理办法的通知的问题，我可以给出以下建议为进一步加强建设工程施工合同备案管理，遏制阴阳合同等违法违规行为，确保建设工程质量和安全，促进全市建筑市场健康有序发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部第89号令)、《河南省建设工程施工合同备案管理办法(试行)的通知》(豫建设标〔2013〕177号)、《河南省建筑工程施工许可管理实施细则》(豫建〔2014〕146号)、《河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台管理办法(试行)》(豫建〔2015〕81号)，结合我市实际，现将有关事项通知如下：一、发承包双方应当自中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件和中标人的投标文件订立施工合同不实行招标的工程，发、承包双方应当自直接发包通知书发出之日起30日内订立施工合同二、发、承包双方应在签订施工合同后7日内，将施工合同上传至网上备案系统，同时将合同等有关资料报平顶山市建设工程标准定额管理站备案三、发、承包双方依法签订的施工合同的工程名称、地点、规模、合同价等必须与中标通知书或直接发包通知书一致四、经备案的施工合同具有法律效力发、承包人就同一建设工程另行订立的施工合同与经过备案的合同实质性内容不一致的，以备案的合同作为结算工程价款的依据合同履行中发生合同争议，以备案的合同为准合同实质性内容是指工程承包范围、工程价款、计价方式、施工工期、质量标准等五、备案的施工合同是建设行政执法执罚、建设工程质量监督、建设工程安全监督、建筑工程施工许可等建筑市场监管的依据六、发、承包人在办理施工合同备案及合同履行过程中，存在违法违规行为的，建设行政主管部门将按照相关法律法规予以处罚，并对相关责任主体记入不良行为记录

答

是的，所有的建设工程合同都需要备案。施工合同是建筑安装工程合同。签订的主要目的是明确责任，分工合作，共同完成国家建设项目的设计任务，签订施工...

答

要备案的。施工企业应在中标后一个月内与建设单位签订合同，并在项目开工前进行合同备案。依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第...

根据我国有关司法解释规定，建设工程施工合同的管辖法院适用不动产纠纷确定管辖法院的规定，由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定，农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。

(一)受理合同备案窗口凭市招标办开出的《建设工程项目监理办证联系单》，接受监理合同备案申请单位(申请人)的备案申请。 (二)收集审查资料 1、监理合同(监理合同正副本不少于4份) 2、实行招标委托的中标通知书；(核验原件，提交复制件) 3、实行招标委托的要提交廉政协议书 4、项目监理委托书(只核验原件) 5、项目总监的资格证书(只核验原件) 6、监理单位资质证书副本(只核验原件) (三)填写审查备案表填制《监理合同备案表》，监理合同备案申请人可事先在下载中心下载填制《监理合同备案表》，也可以在办理合同备案时由工作人员发放直接填制《监理合同备案表》。 (四)审查合同约定依据《建设工程项目监理办证联系单》、中标通知书、对监理合同签订的单位名称、合同价款、监理范围、过程、工期及签订日期进行审查。符合要求，即时办理备案手续。不符合规定要求的，应现场予以指出，并提出整改(修改)意见，经整改(修改)直至符合要求后再予以备案。 (五)办理备案手续审定符合要求的即时在合同备案表意见栏和监理合同备案部门栏盖“建设工程合同备案专用章”。