一不返原物纠纷的上诉状内容都有什么?-法师兄

反诉人（本诉被告）：陕西###国际建设工程有限公司法定代表人：##经理住所地：西安市碑林区## 被反诉人（本诉原告）：陕西##实业有限公司法定代表人：###经理住所地：西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。反诉请求： 1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》； 2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失860000元； 3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。事实和理由： 2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。

答

返还原物纠纷上诉状范本：原告刘爱某，女，1954年×月××日出生，汉族，住所地武汉市汉阳区翠微村××号×××室，电话159275765××...

答

其内容和结构为：（一）标题：以“民事上诉状”作标题（二）上诉人和被上诉人基本情况 1、上诉人基本情况：写明上诉人的姓名、性别、年龄、民族...

秋生辩称：朱文林所述事实与理由不属实，事故发生地是在小区的宅院，有大门，别人进不去。当时院内一共饲养大型狗4只，还有小狗6只。4只狗都有拴起来。我不是宅院的主人，也不是宅院的管理人，朱文林诉讼主体错误，起诉我没有依据。狗也不是我饲养的，不同意朱文林的诉讼请求。谁主张谁举证，朱文林应该承担相应的不利后果，朱文林说的各项损失都应该有票据，我收到的证据中没有朱文林说扣朱文林工资的证据，营养费、住院伙食补助费、交通费、误工费、护理费都没有证据给我出示，我认为应该对朱文林的伤情进行检验，朱文林说的伤情与事实不符。原审法院经审理查明：梁秋生和案外人戴书田在北京市房山区长阳镇马厂村种植小区内养羊。2016年1月10日，朱文林在上述种植小区内被大门口处拴着的一只黑黄色犬咬伤

上诉人(一审被告)：周口市工贸科技有限公司地址：河南省周口市川汇区大庆路室法定代表人吕，职务董事长被上诉人：(一审原告)马，男，1967年9月9日生，汉族，山西省静乐县娑婆乡村人，司机，住静乐县鹅城镇村。电话：被上诉人(一审被告)：高，男，1980年6月19日生，汉族，保德县土崖塔乡村人，司机，住本村，电话上诉人因健康权纠纷一案不服山西省保德县人民法院(2013)保民初字第486号判决，现提起上诉。健康权纠纷原告上诉状上诉请求：一、请求撤销保德县人民法院(2013)保民初字第486

法律文书指定交付的财物或者票证，由执行员传唤双方当事人当面交付，或者由执行员转交，并由被交付人签收。有关单位持有该项财物或者票证的，应当根据人民法院的协助执行通知书转交，并由被交付人签收。有关公民持有该项财物或者票证的，人民法院通知其交出。拒不交出的，强制执行。