商品混凝土买卖合同书应该包括哪些内容？-法师兄

商品混凝土买卖合同书订货单位（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿供货单位（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。内容如下：一、工程概况建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿结构形式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿总层数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿总高度：＿＿＿＿＿＿＿＿＿运距：＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、合同总数量及总金额（预计）总数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿m3 （预计）总金额：人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿，￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件 1．乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。 2．当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的，则甲方必须承担全部责任。 3．甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。 4．其他约定事项＿＿＿＿＿＿＿＿＿。四、商品砼签收要求 1．本合同约定，甲方特指派＿＿＿＿＿＿＿＿＿对乙方提供的商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。 2．乙方所提供的商品砼数量累计达到＿＿＿＿＿＿＿＿＿m3时，若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时，甲方必须给乙方出具数量认证凭证，同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。 3．混凝土合理损耗量按国家标准执行。 4．其他约定事项＿＿＿＿＿＿＿＿＿。五、对商品砼验收标准 1．商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。取样按（供方、施工现场、第三方）为准。 2．其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿。六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件 1．商品砼的供应自＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿_

答

1)无机胶凝材料混凝土，无机胶凝材料混凝土包括石灰硅质胶凝材料混凝土(如硅酸盐混凝土)、硅酸盐水泥系混凝土(如硅酸盐水泥、普通水泥，矿渣水泥...

答

为了使业主的权利能得到最大程度的保障，建议在签订补充协议时，最好将以下内容纳入其中，如：《房屋所有权证》的办理期限及违约责任；发生法定退房或...

供货单位(以下简称甲方)：购货单位(以下简称乙方)：为了增加甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲、乙双方共同协商，特订立本购销合同，以便共同遵守：第一条、产品名称、规格、单价产品价格表单价：元第二条、质量标准，按国家质量技术标准制作生产，甲方提供的产品合格证，水泥管道购销合同。第三条、合理的损耗及计算方法： 1、甲方负责包送，以甲方将产品送到乙方工地，产品落地无破损为准，以后发生损耗甲方概不负责。甲方将产品送到乙方工地后，不承担其他任何费用。 2、乙方自行带车运输，以甲方产品上车、产品无破损为准，以后发生破损甲方概不负责。第四条、结算方式：当乙方收到项目方付项目款时，乙方须向甲方付50%产品款，当乙方收到项目方付项目款70%时，必须向甲方付清产品款。第五条、产品送到乙方工地后，以乙方在收货单上签字为准，签字人向甲方提供有效身份证复印件。本协议自签字之日起生效，工程完工后自行终止。本协议一式两份，双方各执一份。甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：年月日

这个需要个时间，法院受理后需要指派法官，法官受理后需要通知被告取诉状，15天答辩期，收到答辩状后再通知你，再等等，把你起诉的材料、证据，理理，等法院的开庭通知，准备开庭即可，如果对法律不懂，可以到当地司法局的法律援助中心申请，那里指派的律师不收费

1.主体。即房产开发商和购房者，应写明双方的名称地址等。2.预售的商品房的基本情况。预售合同应明确记载预售的商品房的所在地区、坐落、土地使用权证号、土地使用权取得方式、土地使用性质、建设工程规划许可证号、商品房预售许可证号、房产建筑面积、房产结构、房产竣工交付日期及附房屋平面图等。3.面积。预售商品房的面积应以平方米为单位计算，并明确是建筑面积、使用面积还是其他面积。4.价款。即预售商品房的价金，包括单价和总价，如每平方米多少元。我国《城市房地产管理法》虽然对商品房预售的条件和程序进行了规定，但对预售款实收的数额和期限却没有统一的规定，当事人应在合同中明确。5.房屋交付方式和期限。逾期交房的免责条件。例如合同中可以约定由于一定的自然事件，如地震、洪水、恶劣天气的影响，房产开发商的交房期限可以合理顺延。房屋使用性质。是住宅用房、办公用房还是生产用房或其他。7.违约责任。包括购房一方不能依约支付价款的责任和预售方不能按时、按质、按量交房的责任。8.房产权属登记义务。9.物业管理条款。10.房产合同纠纷的解决方式。如选择诉讼还是仲裁。11.其他条款或当事人约定的条款。