以下供参：一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件：（2015）民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持最高院案件：（2014）民一终字第56号四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔最高院案件：（2012）民申字第1557号
针对窝工停工损失法律依据有哪些，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！
窝工是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。停工是指由于自然条件、工作设备障碍、雇主单位关闭、破产和法律限制等外来原因所造成的相关工作的暂时性停止，除非由承包人过错造成停工，否则停工所造成的损失，承包人可以免责。
离婚可以要求离婚损害赔偿。离婚损害赔偿根据侵权人的侵权程度、经济负担能力；被侵权人的受伤害程度；当地的生活水平确定。没有统一的标准，每个案件都是不同的。
相关专题
网友热门关注
